第一篇：2016监理继续教育 重新注册(88分)
考生信息：
考生姓名或编号： 试卷状态：
请您注意考试时间
试卷名称：重新注册 96学时试卷 试卷总分：100.00分 考试时间：100.0分钟 剩余时间：99分45秒 答案：
单选题60道 D C B D C D B D C A B D A A D C D D C D B B D B C B D D C A D C C A B A C A C C B B A A D C B D A C A D B C C C A D B A 多选题20道
ABE
ABDE ABCE
ACD ABCE ADE
CD
ABDE ABCE ABD
ABCD
ABE CDE
AC
ABCD
BCDE BCDE ABCE ACE
ACE
1.单选题 【本题型共60道题】
1.建设工程监理合同是（D）。
A．实践合同
B．不要式合同
C．单务合同
D．双务合同
2.根据《合同法》，缔约过失责任属于（C）责任。
A．违约
B．侵权
C．“先合同义务”
D．无过错
3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（B）。
A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C．工程师未确认，承包人应修改进度计划
D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
4.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是（D）。
A．补偿性原则
B．惩罚性原则
C．无过错原则
D．有限责任和过错责任原则
5.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（C）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。
A．8
B．10
C．15
D．20
6.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（D）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。
A．建设单位
B．承包单位
C．工程造价管理部门
D．项目监理机构
7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当承包人认为工程师指令不合理时，应在收到指令后（B）小时内向工程师提出修改指令的书面报告。
A．8
B．12
C．24
D．48
8.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以（D）为准。
A．资格预审文件
B．资格预审澄清文件
C．资格预审修改文件
D．最后发出的书面文件
9.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正，并处以（C）的罚款。
A．5万元以上10万元以下
B．10万元以上20万元以下
C．20万元以上50万元以下
D．50万元以上100万元以下
10.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以（A）以下的罚款。
A．1千元以上1万元以下
B．5千元以上1万元以下
C．1万元以上2万元以下
D．2万元以上3万元以下
11.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（B）。
A．淘汰制
B．有限数量制
C．排序制 D．计量与定性相结合制
12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师对已经隐蔽的工程重新检验不合格的，应由（D）。
A．监理单位承担发生的全部费用，工期准予顺延
B．监理单位承担发生的全部费用，工期不予顺延
C．承包人承担发生的全部费用，工期准予顺延
D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
13.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（A）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。
A．组织专业监理工程师
B．提交监理单位总工程师
C．组织建设单位、施工单位共同
D．提交监理单位负责人
14.根据《注册监理工程师管理规定》，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，（A）年之内不得再次申请注册。
A．1
B．2
C．3
D．5
15.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于（D）。
A．2.0
B．3.0
C．4.0
D．6.0
16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（C）。
A．立即发出解除合同通知
B．立即停工并发出通知要求支付预付款
C．在合同约定预支付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工
D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
17.根据《合同法》，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（D）。
A．罚金
B．赔偿金
C．利息
D．违约金
18.按照通用条件对监理人获得奖励的规定，以下说法中正确的是（D）。
A．监理的工程提前竣工
B．监理机构认真履行了合同约定的义务
C．工程施工未出现任何质量、安全事故
D．监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益
19.委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在（C）约定。
A．协议书中
B．通用条件中
C．专用条件中
D．双方签订的合同中
20.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位元允许其它单位或者个人以本单位元名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位元处合同约定的监理酬金（D）的罚款。
A．25以上50以下
B．50以上75以下
C．50以上1倍以下
D．1倍以上2倍以下
21.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（B）。
A．保管员负责赔偿损失
B．发包人承担损失责任
C．承包人负责赔偿损失
D．发包人与承包人共同承担损失责任
22.监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（B）。
A．附加工作
B．额外工作 C．正常工作
D．委托人工作
23.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为（D）。
A．甲级资质、乙级资质和事务所资质
B．综合资质、专业资质和丙级资质
C．综合资质、甲级资质和乙级资质
D．综合资质、专业资质和事务所资质
24.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经（B）同意。
A．政府主管部门
B．委托人
C．承包人
D．质量监督机构
25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后（C）小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
A．8
B．12
C．24
D．48
26.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致（B）。
A．降低其资质等级
B．其不能通过资格预审
C．对其处以罚款
D．其今后不得参与投标
27.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向（D）报告。
A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门
B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门
C．国务院建设主管部门
D．当地人民政府建设行政主管部门 28.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（D）组织专题技术论证。
A．监理单位
B．设计单位
C．政府建设主管部门
D．建设单位
29.造成潜在投标人数量不足（C）的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。
A．3个
B．4个
C．5个
D．6个
30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由（A）承担。
A．责任方
B．发包人
C．承包人
D．发包人与承包人共同
31.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（D）日前通知对方。
A．14
B．2
C．28
D．42
32.根据《注册监理工程师管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院建设主管部门撤销其注册，（C）年内不得再次申请注册。
A．1
B．2
C．3
D．5
33.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，确定附着升降脚手架设计中施工活荷载标准值时，（C）同时作业计算。
A．结构施工按三层、装修施工按二层
B．结构施工与装修施工均按二层
C．结构施工按二层、装修施工按三层
D．结构施工与装修施工均按三层
34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（A）。
A．发包人承担
B．承包人承担
C．设备供应人承担
D．发包人和承包人分别承担
35.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（B）承担。
A．发包人
B．承包人
C．工程师
D．发包人和承包人共同
36.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（A）发出。
A．监理人
B．建设单位
C．总包单位
D．建设单位总工程师
37.监理机构的监理范围应该在（C）中约定。
A．协议书
B．通用条件
C．专用条件
D．合同书
38.根据《外商投资建设工程服务企业管理规定》，申请外商投资建设工程服务企业乙级资质的，由（A）审批。
A．省级政府建设主管部门
B．国务院投资主管部门
C．国务院商务主管部门 D．国务院建设主管部门
39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（C）顺序解释。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
40.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，合同有效期是指（C）。
A．监理合同注明的开始至完成的时间
B．监理合同约定的监理工作的日历天数
C．监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间
D．监理人自开始监理工作至保修期届满的时间
41.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有（B）名注册监理工程师。
A．2
B．3
C．5
D．10
42.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（B）。
A．现场同期记录
B．索赔意向通知
C．索赔报告
D．索赔证据
43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（A）。
A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用
B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用
C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用
D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用
44.下列解释合同文件的优先顺序中，正确的为（A）。
A．合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款 B．中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书
C．投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书
D．专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录
45.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，（D）应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A．监理单位
B．建设单位
C．建筑安全监督机构
D．工程质量监督机构
46.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业资质证书的有效期为（C）年。
A．2
B．3
C．5
D．8
47.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有（B）不符合审查标准的，不能通过资格预审。
A．规定的否决因素
B．一项因素
C．资质等级
D．申请文件格式
48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由（D）共同清点。
A．发包人与工程师
B．工程师与承包人
C．供货人与工程师
D．承包人派人与发包人
49.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列说法中正确的是（A）。
A．监理人的办公用房、通讯设施应由委托人免费提供
B．监理人的办公用房、通讯设施应由承包人免费提供
C．监理人的办公用房和通讯设施应分别由承包人和委托人免费提供
D．监理人的办公用房和通讯设施应分别由委托人和承包人免费提供 50.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（C）学时。
A．24
B．36
C．48
D．60
51.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（A）。
A．建设工程委托监理合同
B．建设工程委托监理合同标准条件
C．建设工程委托监理合同专用条件
D．双方共同签署的修正文件
52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，组成施工合同的文件包括：①中标通知书；②合同通用条款；③合同专用条款；④工程量清单等。仅就上述四项内容而言，其优先解释顺序是（D）。
A．①—②—③—④
B．②—①—③—④
C．④—③—②—①
D．①—③—②—④
53.根据《建筑法》，建筑工程设计的修改应由（B）负责。
A．建设单位
B．原设计单位
C．建筑施工企业
D．施工图审查机构
54.委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（C）。
A．调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整
B．因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润
C．按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
D．按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
55.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人均应有（C）以上从事建设工程监理的工作经历。
A．2 B．3 C．5 D．8
56.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处（C）的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。
A．1千元以上1万元以下
B．5千元以上1万元以下
C．1万元以上2万元以下
D．2万元以上3万元以下
57.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（A）年内不得再次申请工程监理企业资质。
A．1
B．2
C．3
D．5
58.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后（D）日内办理资质证书变更手续。
A．5
B．10
C．20
D．30
59.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程竣工后，（B）共同编制工程竣工图。
A．监理单位应当组织设计、施工单位
B．建设单位应当组织设计、施工单位
C．监理单位应当组织建设、施工单位
D．建设单位应当组织监理、施工单位
60.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（A）的罚款。
A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下
2.多选题 【本题型共20道题】
1.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人依据情况（ABE）。
A．延长工期
B．增加费用
C．负责妥善保护工程
D．修订合同进度计划
E．支付合理利润
2.根据《注册监理工程师管理规定》，不予初始注册、延续注册或者变更注册的情形有（ABDE）。
A．未达到监理工程师继续教育要求的
B．以虚假职称证书参加考试并取得资格证书的 C．在两个或者两个以上工程项目执业的 D．在两个或者两个以上单位申请注册的 E．年龄超过65周岁的
3.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（ABCE）。
A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B．按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
C．特种作业人员取得特种作业操作资格证书
D．管理人员和作业人员每两年要进行一次安全生产教育培训
E．制定完备的安全生产规章制度和操作规程
4.委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（ACD）。
A．监理人完成附加工作后对酬金的调整
B．合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整
C．工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整
D．监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励
E．工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整 5.根据《工程监理企业资质管理规定》，取得专业资质的企业申请晋升专业资质等级或者取得专业甲级资质的企业申请综合资质的，应当提交的材料包括（ABCE）。
A．企业《监理业务手册》
B．近两年已完成代表工程的监理合同
C．近两年已完成代表工程的监理规划
D．近两年已完成代表工程的监理实施细则
E．已完成代表工程的工程竣工验收报告
6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，对合同双方有约束力的合同文件包括（ADE）。
A．投标书及其附件
B．招标阶段对投标人质疑的书面解答
C．资格审查文件
D．工程报价单
E．履行合同过程中的变更协议
7.根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由（CD）共同确认。
A．建设单位
B．设计单位
C．项目监理机构
D．施工单位
E．施工分包单位
8.根据《建筑工程安全生产监督管理工作导则》，建设行政主管部门对工程监理单位安全生产监督检查的主要内容包括（ABDE）。
A．审查施工企业资质和安全生产许可证的情况
B．审核施工企业安全生产保证体系的情况
C．检查施工作业人员现场操作的情况
D．安全生产管理内容纳入监理规划的情况
E．定期巡视检查危险性较大工程作业情况
9.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括（ABCE）。
A．施工总方案
B．主要施工方法
C．工程施工进度计划
D．单位工程施工进度计划
E．施工总平面布置图 10.根据《建设工程施工现场管理规定》，（ABD）的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款。
A．未取得施工许可证而擅自开工
B．施工现场的安全设施不符合规定
C．未在批准的施工场地内组织施工
D．施工现场的生活设施不符合卫生要求
E．未按照施工总平面布置图设置各项临时设施
11.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，下列关于附着升降脚手架安装、使用的说法中正确的有（ABCD）。
A．安装前编制专项施工组织设计
B．施工人员必须经过专项培训
C．每次升降前均应进行安全技术交底
D．所用各种工具和设备应具有质量合格证
E．由监理工程师旁站检查安装过程
12.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括（ABE）。
A．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证
B．做好监理日记和有关的监理记录
C．验收分项工程
D．收集、汇总及整理监理资料
E．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件
13.根据《建设工程施工合同》（示范文本），对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（CDE）。
A．招标公告
B．招标文件
C．投标书
D．工程量清单
E．中标通知书
14.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业综合资质标准包括（AC）。
A．注册资本不少于600万元
B．注册监理工程师不少于25人
C．具有必要的工程试验检测设备
D．具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质
E．注册造价工程师不少于3人 15.《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（ABCD）。
A．协议书
B．附录B
C．标准条件
D．监理人的投标文件
E．建设工程委托监理合同
16.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容包括（BCDE）。
A．所有工程施工人员是否熟悉、掌握强制性标准
B．工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C．工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
E．工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
17.根据《合同法》，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（BCDE）。
A．要约人依法撤回要约
B．要约人依法撤销要约
C．拒绝要约的通知到达要约人
D．受要约人对要约内容作出变更
E．承诺期限届满，受要约人未作出承诺
18.下列选项中属于监理附加工作的有（ABCE）。
A．按照委托人的要求增加监理工作的内容
B．因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长
C．委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作
D．因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少
E．监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加
19.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业（ACE）的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。
A．在监理过程中实施商业贿赂
B．以其他企业名义承揽监理业务
C．出借工程监理企业资质证书
D．将承揽的监理业务转包 E．转让工程监理企业资质证书
20.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ACE）。
A．委托人违约，赔偿监理人经济损失
B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失
C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
第二篇：2015监理工程师重新注册继续教育考试题(6)
2015监理工程师重新注册继续教育考试题（6）82分
1.单选题【本题型共60道题】
1.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工总承包企业（集团公司）安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为()人。
A．4 B．6 C．8 D．10
2.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
A．3 B．5 C．7 D．9
3.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。
A．执业资格考试通过后3年内 B．资格证书签发之日起3年内 C．执业资格考试通过后5年内 D．资格证书签发之日起5年内
4.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为()年。
A．2 B．3 C．4 D．5
5.造成潜在投标人数量不足()的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A．3个 B．4个 C．5个 D．6个
6.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处()的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。
A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下
7.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。
A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门 B．通过聘用单位向国务院建设主管部门
C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门 D．由本人直接向国务院建设主管部门
8.根据《建设工程监理规范》，承包单位报送的分部工程质量检验评定资料由（）负责签认。
A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员
D．总监理工程师代表
9.根据《建设工程监理规范》，分部工程的质量检验评定资料由()负责签认。
A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员
D．总监理工程师代表
10.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知().A．合同当事人 B．投资人 C．施工单位 D．监理人
11.监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于()。
A．附加工作 B．额外工作 C．正常工作 D．委托人工作
12.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。
A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250
13.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。
A．2 B．3 C．4 D．5
14.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。
A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业
D．大体积混凝土浇筑
15.根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．1年
16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施()。
A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用
C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用 D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用
17.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，安装总造价为3亿元的土木工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。
A．1 B．2 C．3 D．4
18.按照《安全生产法》的规定，当施工现场的作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应()。
A．立即停止作业，迅速撤离作业现场
B．得到现场安全员同意后，才可以撤离作业现场 C．必须采取可能的应急措施后，才可以撤离作业场所
D．及时报告项目负责人，得到批准后才可以撤离作业现场
19.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位处合同约定的监理酬金()的罚款。
A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下
20.下列解释合同文件的优先顺序中，正确的为（）。.A．合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→
B．中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书
C．投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书
D．专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录
21.根据《建设工程监理规范》，建设工程监理规划必须经（）审核批准后报送建设单位。
A．监理单位技术负责人 B．监理单位法定代表人 C．总监理工程师 D．质量监督机构
22.在建设单位和承包单位元未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。
A．建设单位 B．承包单位
C．工程造价管理部门 D．项目监理机构
23.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。
A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下
24.以下工程监理企业的资质等级标准中，属于综合资质标准的是()。
A．具有独立法人资格且注册资本不少于300万元
B．企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目
C．具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度 D．企业技术负责人为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历
25.根据《建设工程质量管理条例》规定，未经总监理工程师签字，()。
A．建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装 B．施工单位不得进行下一道工序的施工 C．施工单位元不得进行隐蔽工程的施工
D．建设单位元不拨付工程款，不进行竣工验收
26.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有()年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。
A．8 B．10 C．15 D．20
27.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列工程中按照建筑安装工程费分档定额计费方式计算收费的是（）。
A．设备安装工程 B．房屋建筑工程 C．市政工程 D．公路工程
28.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。
A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人
C．需报告委托人，未经同意不得更换
D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换
29.施工企业应向省、自治区、直辖市的()申请办理安全生产许可证。
A．发改委 B．建委
C．质量监督机构 D．安监局
30.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处()。
A．申请人的法定代表人签字 B．申请人的委托代理人签字 C．加盖申请人单位章 D．加盖申请人上级单位
31.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A．10 B．15 C．20 D．30
32.根据《建筑法》，下列工程监理单位的说法中不正确的是()。
A．工程监理单位应在资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B．工程监理单位应根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务 C．工程监理单位不得转让工程监理业务
D．工程监理单位应根据工程特点编制专项施工方案
33.根据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，重大事故的调查由事故发生地的市、县级以上建设行政主管部门或国务院有关主管部门组织成立调查组负责进行。调查组由建设行政主管部门、事故发生单位的主管部门和劳动等有关部门的人员组成，并应邀请人民检察机关和()派员参加。
A．建设单位 B．监理单位 C．施工单位 D．工会
34.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大安全事故发生后的事故调查组成员不应包括()。
A．政府行政官员
B．事故单位的工会代表 C．事故工程设计院的代表 D．安全生产监督部门的专家
35.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点约定不明确的，应当()。
A．通过补充协议确定履行地点 B．在不动产所在地履行 C．履行义务一方所在地履行 D．在接受货币一方所在地履行
36.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。
A．发包人 B．承包人 C．工程师
D．质量监督机构
37.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。
A．低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B．低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C．低于市场的价格竞标，不得降低工程质量 D．低于成本的价格竞标，不得降低工程质量
38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()小时。
A．1 B．2 C．4 D．8 39.因不可抗力导致监理单位现场的物质损失和人员伤害由（）。
A．人员伤害由建设单位负责 B．施工单位负责
C．物质损失有相关的供应商负责 D．监理单位负责
40.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。
A．应经工程师批准
B．应经建设行政主管部门批准 C．需承包人书面通知工程师 D．需承包人书面通知发包人
41.下列叙述中，()不属于我国节约能源的基本政策。
A．开发与节约并举 B．节能优先，效率为本 C．坚持源头控制与存量挖潜
D．发挥市场调控机制，避免政府干预
42.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。
A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令
D．国务院建设主管部门
43.根据《建筑法》，建筑工程设计的修改应由()负责。
A．建设单位 B．原设计单位 C．建筑施工企业 D．施工图审查机构
44.建设工程项目开工前，监理人员应参加由()主持召开的第一次工地会议。
A．质量监督机构 B．建设单位 C．设计单位元 D．总监理工程师
45.根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期交付标的物的，计价原则是()。
A．遇价格上涨时，按照新价格执行 B．遇价格上涨时，按照原价格执行 C．无论价格升降，均按原价格执行 D．无论价格升降，均按新价格执行
46.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。
A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站
C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视
D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视
47.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内()审查，提出意见后，由总监理工程师签认。
A．组织专业监理工程师 B．提交监理单位总工程师
C．组织建设单位、施工单位共同 D．提交监理单位负责人
48.根据《工程监理企业资质标准》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。
A．8 B．10 C．15 D．20
49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。
A．责任方 B．发包人 C．承包人
D．发包人与承包人共同
50.根据《建筑工程预防坍塌事故若干规定》，各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于()m。
A．10 B．15 C．20 D．25
51.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。
A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月
52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。
A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C．工程师未确认，承包人应修改进度计划
D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
53.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的是()。
A．项目总投资额为2000万元的供水工程 B．项目总投资额为4000万元的供气工程 C．建筑面积为4万平方米的住宅建设工程 D．项目总投资额为2500万元的公路工程
54.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()日前通知对方。
A．14 B．2 C．28 D．42
55.根据《安全生产许可证条例》，企业安全生产许可证的有效期为()年。
A．1 B．2 C．3 D．5
56.根据《合同法》，承诺撤回的条件是撤回承诺的通知在()到达要约人。
A．要约到达受要约人之前 B．受要约人发出承诺通知之前 C．承诺通知到达要约人之前 D．受要约人发出承诺通知之后
57.根据《安全生产许可证条例》，()负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。
A．国务院建设主管部门 B．国务院安全生产管理部门 C．国务院工商管理部门
D．省级人民政府建设主管部门
58.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A．1 B．3 C．5 D．10
59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
60.根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()。
A．勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成
B．分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包
C．承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人 D．建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成2.多选题【本题型共20道题】
1.按照《节约能源法》的规定，推进城镇供热体制改革的措施包括()。
A．实现城镇供热商品化 B．加强供热消费的计量
C．对供热消费可以采用包费制 D．建立按用热量计量收费制度
E．允许热源生产经营单位向本单位职工无偿提供能源
2.按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（）。
A．本阶段的正常服务酬金 B．索赔要求增加的酬金 C．合理化建议应获得的奖金 D．增加工作内容应增加的酬金
E．委托人上期支付时拖延支付的利息
3.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A．监理工程师 B．施工作业班组 C．施工作业人员 D．现场安全员 E．现场技术员
4.资格审查办法前附表中将审查条款号分为初步审查标准和详细审查标准，下列审查标准中属于详细标准的有（）。
A．安全生产许可证 B．申请函签字盖章 C．资质等级
D．项目经理资格 E．营业执照
5.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位()的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。
A．未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查
B．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 C．施工单位拒不整改或者不停止施工时未及时向有关主管部门报告 D．未对施工单位编制的专项施工方案进行审查 E．未按照监理实施细则进行监理
6.根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的（）需要编制专项施工方案。
A．土方开挖工程 B．排水工程
C．起重吊装工程 D．脚手架工程 E．混凝土浇筑工程
7.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位主要负责人()的，处上一年年收入40%至80%的罚款。
A．不立即组织事故抢救
B．伪造或者故意破坏事故现场 C．迟报或者漏报事故
D．拒绝提供有关情况和资料 E．在事故调查处理期间擅离职守
8.按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（）。
A．负责工程的施工图设计 B．负责勘察合同的履行管理
C．监理人负责施工招标的代理工作
D．对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询
E．按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准
9.按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（）。
A．不能胜任岗位职责
B．检查的认可的施工部位出现质量缺陷
C．向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法 D．依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故
E．同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方
10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权()。
A．留置该工程
B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。
A．工程本身的损害
B．由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 C．由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D．承包方人员伤亡 E．承包人停工损失
12.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。
A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程
E．深基坑的支护与降水工程
13.根据《合同法》，在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方()时，可以行使抗辩权。
A．未按合同约定办理保险 B．经营状况严重恶化
C．为逃避债务转移财产、抽逃资金 D．合同履行准备不充分 E．丧失商业信誉
14.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，委托人招标选择监理人签定合同后，对双方有约束力的合同文件包括()。
A．中标函 B．投标保函
C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范
15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。
A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除
C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续
D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，属于发包人应完成的工作有()。
A．办理土地征用
B．向工程师提供工程进度计划
C．提供保证施工安全需要的围栏设施
D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料
17.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量
C．工程量清单单价分析表
D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量
18.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，()属于额外的监理工作。
A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作 B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作
19.在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有()。
A．委托人违约应承担违约责任
B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
20.根据《合同法》，建设工程合同包括()。
A．建设工程勘察合同 B．建设工程监理合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程咨询合同 E．建设工程施工合同
第三篇：重新注册监理工程师考试
1.单选题【本题型共60道题】
1.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。
A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250 2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。
A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延 3.建设工程监理合同是()。
A．实践合同 B．不要式合同 C．单务合同 D．双务合同
4.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10 B．15 C．20 D．30 5.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的()书面通知被监理的建筑施工企业。
A．工程监理范围、监理内容及监理人员 B．工程监理单位元、监理内容及监理权限 C．工程监理范围、监理期限及监理依据 D．工程监理单位元、监理人员及监理权限
6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须建立、健全()制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
A．合同管理 B．施工技术交底 C．质量预控 D．质量检验
7.根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位元和监理工程师受建设单位委托实施监理时，其一般责任范围是()。
A．应对建设工程施工质量和安全生产承担监理责任 B．应对建设工程施工质量和安全生产承担连带责任 C．只承担建设工程安全生产的监理责任 D．只承担建设工程施工质量的监理责任
8.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业 D．大体积混凝土浇筑
9.根据《建筑法》，建筑工程因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以()。
A．两次为限，每次不超过3个月 B．两次为限，每次不超过6个月 C．一次为限，延期不超过3个月 D．一次为限，延期不超过6个月
10.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。
A．淘汰制 B．有限数量制 C．排序制
D．计量与定性相结合制
11.根据《合同法》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年。
A．1 B．2 C．4 D．5 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处（）的罚款。
A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下
13.注册监理工程师每一注册有效期为（）年。
A．2 B．3 C．4 D．5 14.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果只委托一家监理单位为其提供监理服务，则（）。
A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理任务相对单一 D．监理跨度比较小
15.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。
A．2.0 B．3.0 C．4.0 D．6.0 16.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可()。
A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止
B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止
D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同
17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。
A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据
18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生较大安全事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处()的罚款。
A．200万元以上500万元以下 B．50万元以上200万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．10万元以上20万元以下
19.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。
A．违约 B．侵权
C．“先合同义务” D．无过错
20.根据《建筑法》，建筑工程施工现场的安全由（）负责。
A．工程监理单位 B．建筑施工企业 C．建设单位 D．安全监督机构
21.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。
A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站 C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视 D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视 22.目前的建设工程监理主要是在建设工程的（）阶段实施。
A．前期策划 B．设计 C．招标 D．施工
23.依据施工合同示范文本的规定，下列由发包人采购材料交付承包人保管的论述中，正确的是()。
A．材料运扺施工现场后，工程师与发包人共同清点
B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地 24.根据《合同法》，要约生效的条件是()。
A．要约人向受要约人发出要约
B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C．受要约人作出有效承诺 D．要约以任何形式到达受要约人
25.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。
A．2 B．3 C．4 D．5 26.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为()学时。A．24 B．36 C．48 D．60 27.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。
A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令 D．国务院建设主管部门
28.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。
A．建设单位 B．承包单位 C．工程造价管理部门 D．项目监理机构
29.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，参加施工的()必须经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后方可上岗作业。
A．模板工 B．钢筋工 C．混凝土工 D．安装拆卸工
30.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在()万平方米以上的成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理。
A．2 B．3 C．5 D．8 31.根据《建设工程质量管理条例》，在实施监理的建设工程中，未经总监理工程师签字（）。
A．建设单位不拨付工程款 B．建筑材料不得在工程上使用 C．设备不得在工程上安装 D．建筑构配件不得在工程上使用
32.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有()不符合审查标准的，不能通过资格预审。
A．规定的否决因素 B．一项因素 C．资质等级 D．申请文件格式
33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑面积为6万平方米的建筑工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。
A．1 B．2 C．3 D．4 34.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。
A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目
C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D．总投资额为2000万元的科技项目
35.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。
A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人 C．需报告委托人，未经同意不得更换
D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换
36.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A．10 B．15 C．20 D．30 37.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。
A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下
38.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。
A．2 B．3 C．4 D．5 39.按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（）。
A．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加 B．承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长 C．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加
D．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少
40.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
A．3 B．5 C．7 D．9 41.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果委托多家监理单位为其提供监理服务，则()。
A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理合同界面比较少 D．监理跨度比较大
42.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证()的处罚。
A．10日至30日 B．30日至60日 C．30日至90日 D．60日至90日
43.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款。
A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下
44.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。
A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 45.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。
A．变更投标工期 B．变更投标报价
C．投标书中含有的技术细节 D．中标通知书的主要内容
46.监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（）。
A．视为委托人已同意变更处理意见 B．视为委托人不同意变更处理意见
C．应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定 D．应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令
47.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。
A．建筑安装工程部分实行监理 B．设备制造部分实行监理 C．可以不实行监理 D．必须实行监理
48.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的()，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。
A．目标控制体系 B．组织管理体系 C．信息管理体系 D．质量管理体系
49.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到()止。
A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．签订监理合同时约定的结束日
C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D．完成正常监理工作和附加监理工作之日
50.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。
A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月
51.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位元允许其它单位或者个人以本单位元名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位元处合同约定的监理酬金()的罚款。
A．25以上50以下 B．50以上75以下 C．50以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下
52.根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A．2 B．3 C．5 D．10 53.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致()。
A．降低其资质等级 B．其不能通过资格预审 C．对其处以罚款 D．其今后不得参与投标
54.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。
A．委托人的授权范围应通知承包商
B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改 C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意 D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 55.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。
A．政府建设主管部门 B．设计单位 C．监理单位 D．人民法院
56.按照《节约能源法》的规定，对新建住宅和公共建筑推行节能省地型建筑，目前严格实施节能()的设计标准。
A．30% B．35% C．50% D．60% 57.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。
A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门 B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门 C．工商管理部门向国务院建设主管部门 D．聘用单位向国务院建设主管部门 58.评标价是指()。
A．标底价格 B．中标的合同价格 C．投标书中标明的报价
D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。
A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．质量监督机构
60.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，应由()。
A．总承包单位承担主要责任 B．分包单位承担主要责任
C．总承包单位和分包单位共同承担主要责任 D．分包单位承担责任，总承包单位不承担责任
2.多选题【本题型共20道题】
1.根据《合同法》，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。
A．由第三人向债权人履行债务 B．由债务人向第三人履行债务
C．债务人将合同内的部分权利转让给第三人 D．债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E．将合同的权利和义务全部转让给第三人
2.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括()。
A．工程施工组织设计的审批权 B．工程建设规模的建议权 C．选择工程分包人的认可权 D．工程设计标准的决策权 E．工程设计中技术问题的建议权
3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。
A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除
C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续
D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
4.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括()。
A．施工总方案 B．主要施工方法 C．工程施工进度计划 D．单位工程施工进度计划 E．施工总平面布置图
5.《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（）。
A．协议书 B．附录B C．标准条件 D．监理人的投标文件 E．建设工程委托监理合同
6.监理工程师投资控制的工作内容包括()。
A．编制施工组织设计 B．进行工程计量 C．审核专项施工方案 D．组织设计方案竞赛 E．组织工程设计招标
7.下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。
A．变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C．确定的价款报送造价管理部门备案
D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 8.下列情形中，属于废标的有()。
A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理
D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函
9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人的权利包括()。
A．设计标准认定权 B．工程款支付的签认权 C．工程设计变更的审批权 D．施工技术方案的审核权
E．工程建设有关协作单位组织协调主持权
10.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。
A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．返还财产
11.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。
A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的
12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业()的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。
A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 B．转让安全生产许可证
C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动 D．冒用安全生产许可证 E．使用伪造的安全生产许可证
13.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括()。
A．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 B．做好监理日记和有关的监理记录 C．验收分项工程
D．收集、汇总及整理监理资料
E．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件 14.根据《合同法》，下列关于合同争议解决方式的说法中正确的有()。
A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B．当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
15.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。
A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程
E．深基坑的支护与降水工程
16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中正确的有()。
A．所有建筑工程必须依法实行招标发包
B．建筑工程的招标应接受有关行政主管部门的监督 C．提倡对建筑工程实行设计与施工总承包
D．发包单位可以指定建筑材料、建筑构配件和设备供应商
E．政府部门不得滥用行政权力将招标发包的建筑工程发包给指定承包单位 17.根据《建设工程施工现场管理规定》，()的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款。
A．未取得施工许可证而擅自开工 B．施工现场的安全设施不符合规定 C．未在批准的施工场地内组织施工 D．施工现场的生活设施不符合卫生要求 E．未按照施工总平面布置图设置各项临时设施
18.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量 C．工程量清单单价分析表 D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量
19.监理工程师审查施工总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要是审查()。
A．施工承包合同是否允许分包 B．分包单位元基本情况 C．分包协议草案
D．分包范围和工程部位是否可进行分包 E．分包单位元完成分包工程任务的能力
20.国家“十一五”规划纲要提出的十大重点节能工程包括()。
A．建筑节能 B．绿色照明 C．能量系统优化 D．燃煤工业锅炉改造
E．建立固定资产投资项目节能评估和审查制度
第四篇：注册监理工程继续教育试题
注册监理工程师继续教育试题1 答案QQ2819785537 第1题(2分)单选题
根据《合同法》，自债务人的行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.1 B.2 C.3 D.5 第2题(2分)单选题
根据《合同法》，对格式条款的理解发生争议的，应当按照（）予以解释。
A.格式条款提供方的理解 B.格式条款提供者相对方的理解 C.通常理解 D.仲裁机构的理解
第3题(2分)单选题
根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期提取标的物的，计价原则是（）。
A.遇价格上涨时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时，按照原价格执行 C.无论价格升降，均按原价格执行 D.无论价格升降，均按新价格执行
第4题(2分)单选题
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中，必须实行监理的是（）。
A.建筑面积为3万平方米的住宅小区工程 B.项目总投资额为2000万元的地铁工程 C.项目总投资额为5000万元的公路工程 D.项目总投资额为2500万元的市政工程
第5题(2分)单选题
根据《合同法》，以信件作出要约且未载明日期的，承诺期限自（）开始计算。
A.该信件的投寄日期 B.收到该信件的邮戳日期 C.该信件的收到日期 D.投寄该信件的邮戳日期
第6题(2分)单选题
根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场监督。
A.专职安全管理人员 B.专业技术人员 C.施工项目经理 D.监理工程师
第7题(2分)单选题
根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是（）的合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B.以合法活动掩盖非法目的 C.因重大误解而订立 D.损害社会公共利益
第8题(2分)单选题
根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.工程建设强制性标准 B.工程施工组织设计规范 C.建设工程项目管理规范 D.建设工程监理规范
第9题(2分)单选题
根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（年内不得再次申请工程监理企业资质。
A.1 B.2 C.3 D.5 第10题(2分)单选题
根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列说法中正确的是（）。
A.监理人的办公用房、通讯设施应由委托人免费提供 B.监理人的办公用房、?通讯设施应由承包人免费提供
C.监理人的办公用房和通讯设施应分别由承包人和委托人免费提供 D.监理人的办公用房和通讯设施应分别由委托人和承包人免费提供
第11题(2分)单选题
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师对已经隐蔽的工程重新检验不合格的，应由（）。
A.监理单位承担发生的全部费用，工期准予顺延 B.监理单位承担发生的全部费用，工期不予顺延 C.承包人承担发生的全部费用，工期准予顺延 D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
第12题(2分)单选题
根据《建筑法》，政府建设主管部门应当自收到办理建筑工程施工许可申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.10 B.15 C.20 D.30
第13题(2分)单选题
根据《合同法》，发包人与监理人的权利和义务以及法律责任应当依照（）以及其他有关法律、行政法规的规定。
A.建设工程合同 B.委托合同 C.居间合同 D.承揽合同
第14题(2分)单选题
根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。
A.2 B.3 C.4 D.5 第15题(2分)单选题
根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，处（）以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。
A.10万元以上30万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.50万元以上100万元以下 D.100万元以上200万元以下
第16题(2分)单选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生较大安全事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处（）的罚款。
A.200万元以上500万元以下 B.50万元以上200万元以下
C.20万元以上50万元以下 D.10万元以上20万元以下
第17题(2分)单选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大安全事故发生后，应逐级上报至（）和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
A.国务院建设管理部门 B.国务院安全生产监督管理部门 C.省级建设管理部门
D.省级安全生产监督管理部门
第18题(2分)单选题
根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。
A.1 B.2 C.3 D.5 第19题(2分)单选题
根据《合同法》，下列可以构成一个有效承诺的是（）。
A.承诺是由非受要约人做出
B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D.向不特定的多数人同时做出承诺
第20题(2分)单选题
根据《建筑法》，建筑工程施工现场的安全由（）负责。
A.工程监理单位 B.建筑施工企业
C.建设单位 D.安全监督机构
第21题(2分)单选题
根据《合同法》，被撤销的合同（）没有法律约束力。
A.自始
B.自当事人提出撤消申请时 C.自人民法院撤消时 D.自当事人知道撤消事由时
第22题(2分)单选题
根据《安全生产许可证条例》，企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（）的罚款。
A.10万元以上30万元以下 B.10万元以上50万元以下 C.30万元以上50万元以下 D.50万元以上100万元以下
第23题(2分)单选题
评标价是指（）。
A.标底价格 B.中标的合同价格 C.投标书中标明的报价
D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
第24题(2分)单选题
根据《合同法》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.1 B.3
C.5 D.10 第25题(2分)单选题
根据《合同法》，属于要约邀请的是（）。
A.招标公告 B.提交投标文件 C.发出中标通知书 D.提交履约保函
第26题(2分)单选题
根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.10 B.15 C.20 D.30 第27题(2分)单选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致重大安全事故发生的，处上一年年收入（）的罚款。
A.80 B.60 C.40 D.30 第28题(2分)单选题
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8
B.12 C.24 D.48 第29题(2分)单选题
根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处（）的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。
A.5万元以上10万元以下 B.10万元以上20万元以下 C.20万元以上30万元以下 D.30万元以上50万元以下
第30题(2分)单选题
根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金（）的罚款。
A.1倍以上2倍以下 B.50%陨1倍以下 C.2倍以上3倍以下 D.2倍以上4倍以下
第31题(2分)多选题
根据《合同法》，下列关于合同争议解决方式的说法中正确的有（）。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B.当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
第32题(2分)多选题
根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程最低保修期限的说法中正确的有（）。
A.房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为70年 B.有防水要求的卫生间的最低保修期限为5年
C.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限
D.房屋建筑主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限 E.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期
第33题(2分)多选题
根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理应采取的形式包括（）。
A.指令 B.定期报告 C.旁站 D.平行检验 E.巡视
第34题(2分)多选题
根据《招标投标法》，招标代理机构应具备的条件包括（）。
A.必须是法人组织 B.有编制投标文件的能力 C.有从事招标代理业务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库
第35题(2分)多选题
根据《招标投标法》，建设行政主管部门发现（）时，可视为招标人违反招标投标法的规定。
A.没有编制标底
B.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定
C.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定 D.强制投标人必须组成联合体投标 E.没有委托代理机构招标
第36题(2分)多选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员（）的，处上一年年收入60%100%姆？睢
A.不立即组织事故抢救 B.谎报或者瞒报事故 C.迟报或者漏报事故 D.销毁有关证据、资料 E.指使他人作伪证
第37题(2分)多选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位主要负责人（）的，处上一年年收入40%80%姆？睢
A.不立即组织事故抢救 B.伪造或者故意破坏事故现场 C.迟报或者漏报事故 D.拒绝提供有关情况和资料 E.在事故调查处理期间擅离职守
第38题(2分)多选题
根据《合同法》，债务人可以将标的物提存的情形有（）。
A.债权人无正当理由拒绝受领
B.债权人丧失民事行为能力未确定监护人 C.债权人死亡未确定继承人
D.债务人不能直接移交标的物 E.债权人下落不明
第39题(2分)多选题
根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。
A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.民用爆破器材生产企业 E.垂直运输设备安装企业
第40题(2分)多选题
根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的（）需要编制专项施工方案。
A.土方开挖工程 B.排水工程 C.起重吊装工程 D.脚手架工程 E.混凝土浇筑工程
第41题(2分)多选题
根据《建设工程质量管理条例》，违法分包是指（）。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 B.承包单位未经建设单位认可将其承包的部分工程交由其他单位完成 C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 D.建设单位将建筑装修工程分包给装饰装修单位 E.分包单位将其承包的建设工程再分包
第42题(2分)多选题
建设工程采取公开招标方式时，所发布的招标公告的内容包括（）。
A.招标人名称 B.项目实施地点 C.项目数量 D.评标办法 E.投标须知
第43题(2分)多选题
根据《合同法》，建设工程合同包括（）。
A.建设工程勘察合同 B.建设工程监理合同 C.建设工程设计合同 D.建设工程咨询合同 E.建设工程施工合同
第44题(2分)多选题
根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担（）等违约责任。
A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 E.返还财产
第45题(2分)多选题
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位（），责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.对不合格的建设工程按照合格工程验收的
C.验收不合格而擅自交付使用的 D.未组织竣工验收而擅自交付使用的 E.任意压缩合理工期的
第46题(2分)多选题
根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工企业。
A.总监理工程师 B.工程监理单位 C.专业监理工程师 D.监理的内容 E.监理权限
第47题(2分)多选题
受要约人对要约内容的实质性变更包括（）。
A.违约责任的变更 B.数量的变更 C.增加建议性条款 D.增加说明性条款 E.履行期限的变更
第48题(2分)多选题
根据《建筑法》，工程监理单位（），给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
A.不按照委托监理合同的约定履行监理义务 B.不按照监理规划实施监理 C.对应当监督检查的项目不检查
D.对应当监督检查的项目不按照规定检查 E.不按照监理实施细则进行监理
第49题(2分)多选题
根据《合同法》，合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。
A.清理条款 B.结算条款 C.质量条款 D.风险条款 E.保险条款
第50题(2分)多选题
根据《合同法》，解除合同的条件有（）。
A.不可抗力发生
B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C.当事人迟延履行主要债务 D.当事人违约使合同目的无法实现
E.在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务
第五篇：水利水电注册监理工程师继续教育
水利水电注册监理工程师继续教育
试题
全部按此作答68分
第1题(4分)单选题
《水利工程质量管理规定》规定，水利部水利工程质量监督机构认定的水利工程质量检测机构出具的数据是全国水利系统的（）。
A.最终检测 B.初步检测 C.中间检测 D.验收检测
第2题(4分)单选题
采购单位应对采购的材料和设备质量负责。必要时，应派有经验的技术人员（），负责监督检查材料、设备的质量状况。
A.技术指导 B.驻厂监造 C.参与生产制造 D.建立质量体系
第3题(4分)单选题
《电力建设安全生产监督管理办法》规定，电力勘察（测）单位、设计单位、监理单位的主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员等应当按照国家有关规定（），方可上岗。
A.考试合格
B.接受安全教育培训 C.取得执业资格证书 D.经有关部门注册
第4题(4分)单选题
分部工程验收应在施工单位进行一次系统的整体检查验收的基础上，由（）组织进行联合检查验收。
A.业主 B.施工单位 C.项目法人 D.监理单位
第5题(4分)单选题
单位工程完工验收的成果是“单位工程验收鉴定书”。鉴定书原件不少于5份，暂由（）保存，待竣工验收后，分送有关单位。
A.施工单位 B.监理单位 C.验收委员会 D.项目法人
第6题(4分)单选题
我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。
A.项目经理 B.项目总工 C.业主 D.监理人员
第7题(4分)单选题
水利水电建设工程竣工验收的成果是（），他也是工程移交的依据。
A.“竣工验收报告书” B.“竣工验收合格书” C.“竣工移交鉴定书” D.“竣工验收鉴定书”
第8题(4分)单选题
各级水利工程质量监督机构，必须建立健全质量监督工作机制，完善监督手段，增强质量监督的（）。
A.时效性和强制性 B.综合性和实施性 C.权威性和有效性 D.服务性和微观性
第9题(4分)单选题
监理单位是水利水电工程建设活动的主体之一，是（），也是质量责任主体之一。
A.工程质量实施主体 B.工程质量控制体系 C.工程质量反馈体系 D.工程质量保证体系
第10题(4分)单选题
施工单位在近（）的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。施工单位在近（）的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。
A.一年内工程发生特大质量事故 B.一年内工程发生质量事故 C.三年内工程发生特大质量事故 D.三年内工程发生质量事故
第11题(4分)单选题
《工程建设强制性条文》（水利工程部分）规定，浆砌石施工，在胶结料初凝前，允许一次连续（），应严格执行上下错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定，防止铺浆遗漏或插捣不严。
A.砌筑一层石块 B.砌筑两层石块 C.砌筑三层石块 D.砌筑20米石块
第12题(4分)单选题
水电工程工程项目划分为（）。
A.单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 B.单项工程、单位工程、分部工程、单元工程 C.单位工程、分部工程、分项工程、单元工程 D.单位工程、分部工程、分项工程、检验批
第13题(4分)单选题
水电建设工程个别专业性强的项目，在分包时应按要求对分包单位进行评价，合格者经监理单位审查同意后，出具书面意见报项目法人批准。分包部分不宜超过合同工作量的（）。
A.20 B.30 C.40 D.50 第14题(4分)单选题
对工程的分包，分包单位必须具备相应资质等级，并对其分包工程的施工质量向（）负责。
A.业主 B.监理工程师 C.上级部门 D.总包单位
第15题(4分)单选题
《工程建设强制性条文》（电力工程部分）规定，地下开挖工程施工，进行爆破时，人员应撤至飞石、有害气体和冲击波影响范围之外，且无落石威胁的安全地点。单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于（）m。
A.50 B.100 C.200 D.500 第16题(4分)多选题 施工单位要强化施工过程中各个环节、各个工序质量检验，对各个工序实施（）检查制度。
A.班组初检 B.作业队复检 C.项目部复检 D.项目部终检 E.监理工程师终检 第17题(4分)多选题
根据《水电建设工程安全鉴定规定》规定，鉴定专家组在形成工程安全鉴定报告的过程中，应充分与建设各方交换意见。项目法人应组织建设各方认真做好配合鉴定单位和鉴定专家组进行的鉴定工作，包括（）。
A.准确、及时提供鉴定工作所需的各种工程资料
B.组织相对固定的专业人员和工作人员，向专家组介绍有关工程情况 C.作出工程安全评价，提出安全鉴定报告 D.检查洪水设计标准、工程泄洪设施的泄洪能力 E.为专家组在现场工作提供必要的工作条件 第18题(4分)多选题
监理单位的职责包括（）。
A.建立健全监理质量控制保证体系 B.审批施工单位的施工组织设计 C.组织检查进场的材料和设备 D.签发经业主批准的设计变更 E.审查施工单位投标资格 第19题(4分)多选题
项目法人应负责建立完整的材料、设备质量管理档案。档案包括（）。
A.检验标准与检验方法 B.合同文件资料
C.出厂合格证、质量证明书 D.进场检验、试验记录和报告 E.材料、设备使用和安装调试记录 第20题(4分)多选题
工程发生质量事故，施工单位必须按照有关规定向（）及有关部门报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。
A.监理单位 B.安检单位 C.项目法人 D.质检部门 E.设计单位
第21题(4分)多选题
监理机构接受承建单位的索赔要求后，应立即进行施工索赔的准备工作，在对承建单位工期延期索赔计算书中的（）、关键路线分析和工期计算成果审查与合理性分析基础上，提出工期调整的初步审查意见。
A.合同工期 B.工时工效 C.工时考核 D.工期调整 E.工期计划 第22题(4分)多选题
施工安全保证体系申报的主要内容包括（）。
A.施工安全上级行政管理机构的设置 B.施工安全防护设施的总体规划与布置 C.安全教育制度以及施工安全的人员配置、培训与管理 D.分项目工程施工过程中的施工安全费用使用计划 E.施工单位安全管理机构的职责、工作制度与岗位责任制 第23题(4分)多选题
单位工程投入使用验收的主要工作包括（）。
A.检查工程是否已按批准设计完建
B.检查建设征地、移民迁移安置和库底清理落实情况 C.进行工程质量鉴定并对工程缺陷提出处理要求 D.检查工程是否已具备安全运行条件 E.对验收遗留问题提出处理要求 第24题(4分)多选题
水电建设工程施工中的质量检查一般包括（）、隐蔽工程和关键部位的检查、验收签证检查。
A.施工准备检查 B.设计文件检查 C.施工设备检查 D.施工过程检查 E.质量事故检查 第25题(4分)多选题
《工程建设强制性条文》（水利工程部分）规定，沥青混凝土防渗墙施工时（）。
A.应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等
B.接触沥青的人员，应发给必要的劳保用品和享受保健待遇
C.模板拆除时间应根据混凝土已达到的强度及混凝土的内外温差而定，应在夜间或气温骤降期间拆模
D.沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配各必要的消防器材 E.斜坡施工应设置安全绳或其他防滑措施。机械由坝顶下放至斜坡时，应有安全措施，并建立安全制度
点击咨询 