工程付款制度

第一篇：工程付款制度

工程付款制度

为规范成本业务付款流程，保证付款合理、准确、及时、高效，提高资金使用效率，特制定本制度。

一、部门职责

1、设计部

（1）参与现场签证变更事项施工中与施工图纸有关的施工部分；（2）审核与现场签证变更相关的技术方案；

2、工程部

（1）工程进度付款中，审核在建工程完成工程量，签署付款意见；（2）工程签证变更中，负责与设计部共同制定签证事项中涉及的技术方案，审核签证内容，做好《现场签证单》的备案管理；（3）工程结算付款中，提供合格、真实的竣工结算资料；（4）质保金付款中，项目工程师确认工程项目、施工单位、有无需说明事项、质保金到期日、金额、签署付款意见；（5）按月向财务部提供工程付款计划；

（6）按月向财务部、成本部提供工程节点状况，并审核工程进度与施工质量是否达到合同付款节点；

（7）材料或设备付款中，对购进材料或设备进行验收，确认是否符合合同要求，验收无误后开具供货认证单（附件五）；

3、成本部

（1）成本部责任工程师须严格按照合同要求，根据形象进度节点出具应付价款预算书或应付价款审核表，确定付款额度；（2）责任工程师应在有效资料齐全后两个工作日内完成工程款的审核工作；

（3）根据《工程进度付款申请单》，审核资料的有效性和完整性；（4）根据工程部提供的形象进度，严格按照合同要求，对完成工程

量及单价进行审核，并及时扣除甲供材料费、其他应扣款项；（5）依据项目部提供的工程节点状况，并审核工程进度与施工质量是否达到合同节点，向财务部提供月度付款计划。

（6）根据项目部提供的现场签证单，审核工程变更情况是否真实合理，参与签证变更会签；

4、财务部

（1）审核工程付款票据的真实性、合法性、审批手续的完整性；（2）审核有合同的付款业务是否与合同约定的付款节点相符，是否符合付款条件；

（3）审核付款金额的正确性；

（4）严格按照付款节点及资金流安排支付工程款项。

二、工程付款

（一）计划申报与预算审批

1、付款节点计划：工程部、成本部于施工合同签订后15日内，编制“付款计划”；工程部明确各付款节点的工程形象进度，成本部核定合同付款额，财务部审核后，送财务总监、常务副总经理、总经理、董事长备案，以作为签批工程款过程付款的依据之一。

2、工程部征询项目监理公司的意见，根据施工合同、工程进度、“付款计划”及公司资金状况，于每月末制订下月各施工单位的付款预算总额与明细，并于每月25日前报成本部审核，由成本部审核后报财务部，财务部汇总审核后由公司领导批准，以明确本月工程部工程款的付款预算额度。

（二）工程进度付款申请与审批

1、工程部根据工程进度、施工合同的规定，以及月度施工状况，通知监理单位告知施工单位以《工程进度付款申请单》(见附表一)、《工程形象进度确认表》（见附表二）的形式提出付款申请。

2、监理公司责任工程师进行现场实地检查，审查分部、分项工程质

量验收单证，核实已完成工程进度及工程延误情况，检查施工单位施工是否符合安全文明标准并签署意见，并报监理总监在《付款申请单》及《工程形象进度确认表》上签字并加盖公章后转工程部。

3、工程部责任工程师对监理部签署的意见进行审核，保证付款进度施工质量严格符合合同要求，考核施工是否符合安全文明标准。提出对工程质量和进度的意见，经工程部责任工程师、经理在《付款申请单》及《工程形象进度确认表》上签署付款意见后转成本部。

4、成本部造价工程师审查付款申请程序是否符合规定；核定已完成工程量及相应的应付工程款并扣除甲控材料款，确认本次付款金额是否符合合同规定，在《工程进度付款申请单》上签署意见后报成本部经理签字。

5、审批

（1）经公司批准的预算计划内、且对应一个施工合同的，由常务副总经理、总经理批准，由财务总监复核，月度向总经理、董事长备案。

（2）预算计划外工程类合同款项支付

月度5万元以下（含）零星合同款支付：由需求部门提请，财务部、分管领导审核，财务总监会签，总经理审批。

月度5万元以上--20万元以下（含）零星合同款支付：由需求部门提请，财务部、分管领导审核，财务总监、总经理会签，总经理审批。

月度20万元以上零星合同款支付：由需求部门提请，财务部、分管领导、财务总监审核，报总经理会签审批。

6、付款管理

（1）项目付款审批权必须在公司批准的“月度支出预算计划”范围

内，即付款单位和付款总额不能超出月度支出预算计划，否则财务部有责任和权利否决该笔付款。

（2）在批准的月度支出预算计划总额内，各施工单位的付款时间和付款数额可由工程部在合同范围内掌握调配。

（3）大额工程款发生支出前两日由工程部征询财务总监资金是否能够满足支出，否则财务部有权拒绝支付。

（4）公司重大临时资金支出需要调整计划时，项目应服从公司的统一调配。

（5）未发生的月度支出预算不可延续下月，应另行申报。

（三）工程进度付款

1、财务部进行审核并及时付款。付款前须审查以下几项，但不限于以下项目：

（1）《工程进度付款申请单》签批是否完善；（2）《工程形象进度确认表》（见附表二）；（3）工程量确认明细；（4）工程价款确认明细；（5）“月度支出预算计划”之内；（6）合同付款金额、付款节点；（7）发票的真实性、合规性；（8）预付款、应付款的处理。

2、财务部对《工程进度付款申请单》签批程序的完善性与施工合同中的付款条款进行审核，根据已付工程款情况确保无超出合同范围、合同金额之款项，一旦发现问题，立即终止付款并及时将情况报告常务副总经理、总经理。

3、财务部审核确认无误后要求申请付款单位提供正式发票，经 财务总监签字后付款。

4、《工程进度付款申请单》作为付款凭证和记账件之一。

5、如工程部有特殊付款要求应及时与财务部进行沟通以便于妥善进行资金安排。

6、财务部应根据公司资金状况，及时对“月度支出预算计划”提出调整意见，经公司总经理批准后，反馈至工程部和成本部；财务部应积极组织资金落实公司月度支出预算计划的实施。

7、《工程进度付款申请单》由施工单位在工程部指导下走单并在公司内部进行传递。

8、工程部、成本部、财务部要建立付款台帐，并随时掌握实际付款情况，做到心中有数；财务部组织每月核对各部门付款台帐，确保付款台帐规范管理和准确无误；

9、索赔和变更部分的款项，结算时一并进行；

10、预算外付款，具体详见“二条”

（二）5项（2）条预算计划外工程类合同款项支付。

（四）现场签证管理

1、现场签证指的是对施工管理中，由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量或其他变更事项（设计变更范围除外）或5万元以下的零星事件的确认，2、所有签证必须实施“会签”，即：监理单位、工程部、（设计部视情况需要）、成本部、施工单位签证会签，会签各方必须在完工后3日内共同到施工现场对签证内容进行现场丈量、测定、复核并签字确认，如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认；

3、各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的，将追究有关人员的责任，按每项签证的金额确定有效签字审批人，其中，签证金额3000元以内，有效签字人：监理单位责任工程师→监理单位项目部总监→工程部专业工程师→工程部经理→设计部专业工程师（视需要）→设计总监（视需要）→成本部造价工程师→成本部经理，批准人：工程部经

理、成本部经理（设计总监，视需要）；签证金额3000元-5万元，有效签字人：监理单位责任工程师→监理单位项目部总监→工程部专业工程师→工程部经理→设计部专业工程师（视需要）→设计总监（视需要）→成本部造价工程师→成本部经理，批准人：主管领导及公司领导。签证金额超过5万元，需签订补充协议。

4、签证事项实施后，在完工5个工作日内工程部负责向成本部递送签证单，并同时报送预算，逾期视为施工单位放弃权利。对于减少造价部分，如施工单位不报送变更预算，以成本部核减造价为准。

（五）工程结算付款

1、在结算报告出具后留足质保金，在工程结算付款之前，要求施工单位与成本部、财务部、物业公司进行帐务核对并出具双方确认的《工程结算对帐单》（见附表三）做为支付结算款的依据。

2、依据《工程款结算对帐单》，施工单位填写《工程结算付款申请单》（见附表四），待各项审批手续完备后及时付款。

（六）配套工程付款

配套工程结算付款适用工程结算付款流程，如依照合同不留存质保金需在备注中注明。

（七）质保金付款

质保金付款由施工单位提出申请（见附件），工程质量保证金支付申请单（见附表六），经物业公司审核，交公司相关领导核准后支付。

物业公司审核责任：

1、工程遗留问题是否已妥善解决；

2、是否存在工程隐患并确定是否要留存保证金；

3、保修范围内的其他问题。

（七）履约保证金付款

1、由施工单位（供货商）根据合同约定提出付款申请（见附表七）；

2、由工程部、成本部经理及主管领导依据合同约定审核并签字确认；交公司相关领导核准后支付。

三、设计类付款

1、设计院根据合同要求，提出付款申请（见附表八），设计部对设计成果进行确认，依据合同约定确定付款金额，并转成本部。

2、成本部依据设计部确认的付款申请进行审核，审核无误后报相关领导签批。

3、财务部对《付款申请单》签批程序完善性及设计部和成本部确认后的合同金额以及发票真实性进行审核，确定无误后经财务总监签字后付款。

四、报建类付款

1、政府规费（例如民工工资保证金、两金、施工许可证等）付款要求明确填写缴费依据以便于审核（见附表九）。

2、土地、办证费付款

（1）土地费用支付需报建部与财务部密切配合，按付款时间节点妥善进行资金安排；

（2）办证费用支付要求提供支持数据以进行验证。

五、本制度自发布之日起实施。

第二篇：工程计量付款签证制度

工程计量付款签证制度

1、目的

廉洁、科学、公正进行工程计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核工作，2、职责

（1）项目总监负责组织工程计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核工作；

（2）专业监理工程师负责相关专业的工程计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核工作；

3、计量签证、审核原则

（1）严格执行工程施工合同所约定的合同价、单价和约定的工程款支付方式；

（2）坚持对报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经监理工程师质量验收合格或有违约的工程量不予计量和审核，拒绝对该部分工程款支付；

（3）工程量与工程量的计算应符合有关的计算规则；

（4）处理由于工程变更和违约索赔引起的费用增减应坚持合理公平的原则；

（5）对有争议的工程量计量和工程款支付，应采取协商的方式确定，在形式无效时，由总监与建设单位协商决定；（6）对工程量及工程款的审核应在建设工程合同约定的时限内完成;（7）对承包单位超出设计图纸范围没有变更手续自行施工的工程量和承包单位自身原因造成返工的工程量不予计量；

（8）未经监理工程师隐蔽验收的工程，质量验收不合格的工程，不符合施工合同规定的工程，或未按设计完成的工程，监理工程师均不予计量；对于工程变更签字不全，而承包单位实施的工程量不予计量；

（9）非承包商原因引起的工程量变更或费用支出，监理工程师应及时与承包商办理工程量签证，工程量签证应经建设单位、项目监理部和承包商共同签字认可后方生效；

4、程序

（1）承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

（2）专业监理工程师进行现场计量，按照施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

（3）总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位；

（4）施工阶段工程量计量原则上每月一次，计量周期通常为上月26日至本月25或施工合同约定的时间计量；

（5）工程签证单内容须包括：签证项目、签证依据、计算过程和结果，必要时应包括实测数据和示意图；

（6）所有签证单必须在项目监理部存档留底，并做好统计记录；

5、补充预算、进度款及结算审核（1）补充预算、进度款及结算审核必须严格按照施工合同、招标文件、投标文件有关条件执行；

（2）必须经过建设单位同意，方可进行补充预算、进度款及结算审核；

（3）补充预算、进度款及结算审核必须书面形成审核报告；（4）补充预算、进度款审核由项目总监审批，工程竣工结算审核报告经项目总监审核后，交工程监理部进行审批；

6、结算审核

（1）工程结算审核必须严格按照施工合同、招标文件、投标文件有关条件执行；

（2）进行工程结算审核前必须先审核施工单位所报结算资料是否齐全、有效。结算资料应包括以下内容：

①经审核完整有效、且与工程实体相符的竣工图纸； ②工程变更通知、设计变更图； ③工程签证资料； ④施工合同及有关协议； ⑤施工组织设计； ⑥经批准的工程索赔资料； ⑦加工材料验收记录； ⑧工程实际进度记录； ⑨工程材料设备进场记录； ⑩其他有关证明材料； ⑪以上材料必须为原件，签字、盖章齐全有效；(3)工程结算审核报告必须经过工程监理部组织复核并批准后方可发出；

7、相关文件

(1)施工合同；(2)招投标文件

8、记录文件

第三篇：工程付款承诺书

工程付款承诺书15篇

工程付款承诺书1

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）

年 月 日

工程付款承诺书2

xx市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的xxx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺！

开发单位名称(盖章)

日期：

工程付款承诺书3

******公司:

我方 所承包的 现已结算完毕，经与公司协商本次支付 元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠情况，并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元，并且我方承担由此产生的一切后果。

承诺方（签字或盖章）：

时 间：

年 月 日

工程付款承诺书4

我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内法律责任。对拟建××工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

×××公司(盖章)

20×年×月×日

工程付款承诺书5

本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人：见证人：

日期：xx年xx月xx日

工程付款承诺书6

本人 （身份证号码： ），为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款（大写： ），现本班组在本工程工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写： ）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发纠纷，本人愿承担因纠纷所引起一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人： 见证人：

日期： 年 月 日

福建大舟建设集团有限公司厦门分公司

年 月 日

工程付款承诺书7

致：xxx电讯科技工程有限公司

贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写：xxxxx元整（￥：xxxxx元）未支付。

经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：

一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后x日内付清全部工程款，即￥xxxx元；

二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥：xxxxx元；

三、本案已经发生的诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件；

四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；

五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。

xxxx股份有限公司（盖章）

xx年xx月xx日

工程付款承诺书8

工程项目由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。

经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。

自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3(税后)，在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。

支付给上述人员首付现金(税后)元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。

该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。

此据

承诺人：收款人：身份证号：

电话：电话：

年月日

工程付款承诺书9

本人某某，应付某某人应付款(款项名称)多少元整。本人承诺按以下方式支付：

1.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

2.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

3.于____年____月____日支付余款计人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限，本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金;逾期超出______日，本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金，收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的权利。

承诺人(签字)：

年月日

工程付款承诺书10

根据你方招标的xxxxx7栋 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：

1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。

2、我方将派出 朱某某 作为本次招标工程的项目经理。

项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。

3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 400 日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到设计要求 。

严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。

6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。

10、我单位将严格按照招标人发出的'设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。

11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。

所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;

13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

工程付款承诺书11

致XX公司：

我公司承诺承包收取，收取方式为现金+抵房屋模式，具体条款如下：

(1)正负零完成拨付进度合同款的90%，其中40%拨付

现金，50%抵顶房屋。

(2)主体完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(3)装饰完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束

28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款)，剩余5%(抵房款)作为质量保修金，待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

工程付款承诺书12

由 承包，经双方协商，部分工程与 联合经营。经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。 ，自愿给 等 人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为 m3，劳务费用为 元/m3（税后），在缴纳保证金同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后） 元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。

此据

承诺人：

收款人：

身份证号：

电话：

电话：

年 月 日

工程付款承诺书13

垫付工程款承诺书：

我公司负责开发建设的 工程进入投标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作，并在此郑重承诺：

我公司承诺对于本工程的工程承实施过程中，愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺，合同进度付款条件相应修改。

特此承诺。

单位（盖章）

工程付款承诺书14

致江苏坤龙建设工程有限公司：

施工班组负责人：

身份证号：我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。

特此承诺!

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

工程付款承诺书15

云南宸业建筑工程有限公司：

我公司开发项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至20xx年4月前付清除质量保证金以外全部工程款约4000万元。

如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起法律责任。

特此承诺

第四篇：工程付款承诺书

工程付款承诺书1

致：xxx电讯科技工程有限公司

贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写：xxxxx元整（￥：xxxxx元）未支付。

经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：

一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后x日内付清全部工程款，即￥xxxx元；

二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥：xxxxx元；

三、本案已经发生的.诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件；

四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；

五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。

xxxx股份有限公司（盖章）

xx年xx月xx日

工程付款承诺书2

xx市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的xxx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的.规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺！

开发单位名称(盖章)

日期：

工程付款承诺书3

致： xxx电讯科技工程有限公司

贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写： 元整 （￥： 元）未支付。

经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：

一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款，即￥ 元；

二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥： 元；

三、本案已经发生的'诉讼费用￥10600 元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件；

四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；

五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。

xxxx股份有限公司

（盖章）

年 月 日

工程付款承诺书4

致江苏坤龙建设工程有限公司：

施工班组负责人：

身份证号：我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹事，造成的'不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。

特此承诺!

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

工程付款承诺书5

云南宸业建筑工程有限公司：

我公司开发项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至20xx年4月前付清除质量保证金以外全部工程款约4000万元。

如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起法律责任。

特此承诺

工程付款承诺书6

我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内法律责任。对拟建___工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

___公司(盖章)

20___年___月___日

工程付款承诺书7

本人某某，应付某某人应付款(款项名称)多少元整。本人承诺按以下方式支付：

1.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

2.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

3.于____年____月____日支付余款计人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限，本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金;逾期超出______日，本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金，收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的.权利。

承诺人(签字)：

年月日

工程付款承诺书8

本人 （身份证号码： ），为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款（大写： ），现本班组在本工程工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写： ）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发纠纷，本人愿承担因纠纷所引起一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人： 见证人：

日期： 年 月 日

福建大舟建设集团有限公司厦门分公司

年 月 日

工程付款承诺书9

致XX公司：

我公司承诺承包收取，收取方式为现金+抵房屋模式，具体条款如下：

(1)正负零完成拨付进度合同款的90%，其中40%拨付

现金，50%抵顶房屋。

(2)主体完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(3)装饰完成拨付完成进度合同款的.90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束

28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款)，剩余5%(抵房款)作为质量保修金，待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

工程付款承诺书10

工程项目由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。

经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。

自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3(税后)，在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。

支付给上述人员首付现金(税后)元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。

该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。

此据

承诺人：收款人：身份证号：

电话：电话：

年月日

工程付款承诺书11

由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。，自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3（税后），在缴纳保证金同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。

此据

承诺人：___________

收款人：___________

身份证号：___________

电话：___________

电话：___________

___年___月___日

工程付款承诺书12

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）

年 月 日

工程付款承诺书13

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的.任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

发单位名称(盖章)xxxxx

xx年x月xx日

工程付款承诺书14

垫付工程款承诺书：

我公司负责开发建设的 工程进入投标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织投标工作，并在此郑重承诺：

我公司承诺对于本工程的'工程承实施过程中，愿垫付工程款达到合同额的30%。按照承诺，合同进度付款条件相应修改。

特此承诺。

单位（盖章）

工程付款承诺书15

******公司:

我方 所承包的. 现已结算完毕，经与公司协商本次支付 元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠情况，并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元，并且我方承担由此产生的一切后果。

承诺方（签字或盖章）：

时 间：

年 月 日

第五篇：工程付款承诺书

工程付款承诺书15篇

工程付款承诺书1

由 承包，经双方协商，部分工程与 联合经营。经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。 ，自愿给 等 人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为 m3，劳务费用为 元/m3（税后），在缴纳保证金同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后） 元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。

此据

承诺人：

收款人：

身份证号：

电话：

电话：

年 月 日

工程付款承诺书2

致XX公司：

我公司承诺承包收取，收取方式为现金+抵房屋模式，具体条款如下：

(1)正负零完成拨付进度合同款的90%，其中40%拨付

现金，50%抵顶房屋。

(2)主体完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(3)装饰完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束

28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款)，剩余5%(抵房款)作为质量保修金，待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

工程付款承诺书3

根据你方招标的xxxxx7栋 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：

1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。

2、我方将派出 朱某某 作为本次招标工程的项目经理。

项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。

3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 400 日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到设计要求 。

严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。

6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

9、投入本工程的建筑原材料、构配件的.质量都是经质量检验合格的产品。

10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。

11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。

所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;

13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

工程付款承诺书4

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

发单位名称(盖章)xxxxx

xx年x月xx日

工程付款承诺书5

云南宸业建筑工程有限公司：

我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至20xx年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。

如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺

承诺人：见证人：

xx年xx月xx日

工程付款承诺书6

本人某某，应付某某人应付款(款项名称)多少元整。本人承诺按以下方式支付：

1.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

2.于_____年_____月_____日支付人民币_____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

3.于____年____月____日支付余款计人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥_________)。

本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限，本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金;逾期超出______日，本人按日向收款人支付未付款万分之_____的违约金，收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的权利。

承诺人(签字)：

年月日

工程付款承诺书7

致： xxx电讯科技工程有限公司

贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写： 元整 （￥： 元）未支付。

经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：

一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款，即￥ 元；

二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥： 元；

三、本案已经发生的诉讼费用￥10600 元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件；

四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；

五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。

xxxx股份有限公司

（盖章）

年 月 日

工程付款承诺书8

工程项目由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。

经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。

自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3(税后)，在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作费和前期费用。

支付给上述人员首付现金(税后)元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他人一切经济和法律责任。

该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。

此据

承诺人：收款人：身份证号：

电话：电话：

年月日

工程付款承诺书9

xx市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的xxx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺！

开发单位名称(盖章)

日期：

工程付款承诺书10

致：xxx电讯科技工程有限公司

贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写：xxxxx元整（￥：xxxxx元）未支付。

经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：

一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后x日内付清全部工程款，即￥xxxx元；

二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥：xxxxx元；

三、本案已经发生的诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件；

四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；

五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。

xxxx股份有限公司（盖章）

xx年xx月xx日

工程付款承诺书11

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）

年 月 日

工程付款承诺书12

本人 （身份证号码： ），为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款（大写： ），现本班组在本工程工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写： ）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发纠纷，本人愿承担因纠纷所引起一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人： 见证人：

日期： 年 月 日

福建大舟建设集团有限公司厦门分公司

年 月 日

工程付款承诺书13

我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内法律责任。对拟建××工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

×××公司(盖章)

20×年×月×日

工程付款承诺书14

本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人：见证人：

日期：xx年xx月xx日

工程付款承诺书15

******公司:

我方 所承包的 现已结算完毕，经与公司协商本次支付 元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠情况，并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除 元，并且我方承担由此产生的一切后果。

承诺方（签字或盖章）：

时 间：

年 月 日