重新注册监理工程师考试

第一篇：重新注册监理工程师考试

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。

A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250 2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延 3.建设工程监理合同是()。

A．实践合同 B．不要式合同 C．单务合同 D．双务合同

4.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15 C．20 D．30 5.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的()书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理范围、监理内容及监理人员 B．工程监理单位元、监理内容及监理权限 C．工程监理范围、监理期限及监理依据 D．工程监理单位元、监理人员及监理权限

6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须建立、健全()制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

A．合同管理 B．施工技术交底 C．质量预控 D．质量检验

7.根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位元和监理工程师受建设单位委托实施监理时，其一般责任范围是()。

A．应对建设工程施工质量和安全生产承担监理责任 B．应对建设工程施工质量和安全生产承担连带责任 C．只承担建设工程安全生产的监理责任 D．只承担建设工程施工质量的监理责任

8.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业 D．大体积混凝土浇筑

9.根据《建筑法》，建筑工程因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以()。

A．两次为限，每次不超过3个月 B．两次为限，每次不超过6个月 C．一次为限，延期不超过3个月 D．一次为限，延期不超过6个月

10.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制 B．有限数量制 C．排序制

D．计量与定性相结合制

11.根据《合同法》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年。

A．1 B．2 C．4 D．5 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处（）的罚款。

A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下

13.注册监理工程师每一注册有效期为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 14.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果只委托一家监理单位为其提供监理服务，则（）。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理任务相对单一 D．监理跨度比较小

15.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0 B．3.0 C．4.0 D．6.0 16.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可()。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止

D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据

18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生较大安全事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处()的罚款。

A．200万元以上500万元以下 B．50万元以上200万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．10万元以上20万元以下

19.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约 B．侵权

C．“先合同义务” D．无过错

20.根据《建筑法》，建筑工程施工现场的安全由（）负责。

A．工程监理单位 B．建筑施工企业 C．建设单位 D．安全监督机构

21.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站 C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视 D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视 22.目前的建设工程监理主要是在建设工程的（）阶段实施。

A．前期策划 B．设计 C．招标 D．施工

23.依据施工合同示范文本的规定，下列由发包人采购材料交付承包人保管的论述中，正确的是()。

A．材料运扺施工现场后，工程师与发包人共同清点

B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地 24.根据《合同法》，要约生效的条件是()。

A．要约人向受要约人发出要约

B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C．受要约人作出有效承诺 D．要约以任何形式到达受要约人

25.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。

A．2 B．3 C．4 D．5 26.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为()学时。A．24 B．36 C．48 D．60 27.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。

A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令 D．国务院建设主管部门

28.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位 B．承包单位 C．工程造价管理部门 D．项目监理机构

29.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，参加施工的()必须经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后方可上岗作业。

A．模板工 B．钢筋工 C．混凝土工 D．安装拆卸工

30.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在()万平方米以上的成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理。

A．2 B．3 C．5 D．8 31.根据《建设工程质量管理条例》，在实施监理的建设工程中，未经总监理工程师签字（）。

A．建设单位不拨付工程款 B．建筑材料不得在工程上使用 C．设备不得在工程上安装 D．建筑构配件不得在工程上使用

32.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有()不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素 B．一项因素 C．资质等级 D．申请文件格式

33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑面积为6万平方米的建筑工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．1 B．2 C．3 D．4 34.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D．总投资额为2000万元的科技项目

35.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。

A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人 C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

36.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30 37.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

38.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 39.按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（）。

A．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加 B．承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长 C．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加

D．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少

40.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A．3 B．5 C．7 D．9 41.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果委托多家监理单位为其提供监理服务，则()。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理合同界面比较少 D．监理跨度比较大

42.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证()的处罚。

A．10日至30日 B．30日至60日 C．30日至90日 D．60日至90日

43.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

44.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 45.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A．变更投标工期 B．变更投标报价

C．投标书中含有的技术细节 D．中标通知书的主要内容

46.监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（）。

A．视为委托人已同意变更处理意见 B．视为委托人不同意变更处理意见

C．应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定 D．应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令

47.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。

A．建筑安装工程部分实行监理 B．设备制造部分实行监理 C．可以不实行监理 D．必须实行监理

48.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的()，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。

A．目标控制体系 B．组织管理体系 C．信息管理体系 D．质量管理体系

49.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到()止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

50.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。

A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月

51.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位元允许其它单位或者个人以本单位元名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位元处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25以上50以下 B．50以上75以下 C．50以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

52.根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A．2 B．3 C．5 D．10 53.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致()。

A．降低其资质等级 B．其不能通过资格预审 C．对其处以罚款 D．其今后不得参与投标

54.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。

A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改 C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意 D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 55.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门 B．设计单位 C．监理单位 D．人民法院

56.按照《节约能源法》的规定，对新建住宅和公共建筑推行节能省地型建筑，目前严格实施节能()的设计标准。

A．30% B．35% C．50% D．60% 57.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门 B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门 C．工商管理部门向国务院建设主管部门 D．聘用单位向国务院建设主管部门 58.评标价是指()。

A．标底价格 B．中标的合同价格 C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．质量监督机构

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，应由()。

A．总承包单位承担主要责任 B．分包单位承担主要责任

C．总承包单位和分包单位共同承担主要责任 D．分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

2.多选题【本题型共20道题】

1.根据《合同法》，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A．由第三人向债权人履行债务 B．由债务人向第三人履行债务

C．债务人将合同内的部分权利转让给第三人 D．债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E．将合同的权利和义务全部转让给第三人

2.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括()。

A．工程施工组织设计的审批权 B．工程建设规模的建议权 C．选择工程分包人的认可权 D．工程设计标准的决策权 E．工程设计中技术问题的建议权

3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

4.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括()。

A．施工总方案 B．主要施工方法 C．工程施工进度计划 D．单位工程施工进度计划 E．施工总平面布置图

5.《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（）。

A．协议书 B．附录B C．标准条件 D．监理人的投标文件 E．建设工程委托监理合同

6.监理工程师投资控制的工作内容包括()。

A．编制施工组织设计 B．进行工程计量 C．审核专项施工方案 D．组织设计方案竞赛 E．组织工程设计招标

7.下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。

A．变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C．确定的价款报送造价管理部门备案

D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 8.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函

9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人的权利包括()。

A．设计标准认定权 B．工程款支付的签认权 C．工程设计变更的审批权 D．施工技术方案的审核权

E．工程建设有关协作单位组织协调主持权

10.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．返还财产

11.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的

12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业()的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 B．转让安全生产许可证

C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动 D．冒用安全生产许可证 E．使用伪造的安全生产许可证

13.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括()。

A．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 B．做好监理日记和有关的监理记录 C．验收分项工程

D．收集、汇总及整理监理资料

E．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件 14.根据《合同法》，下列关于合同争议解决方式的说法中正确的有()。

A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B．当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

15.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程

E．深基坑的支护与降水工程

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中正确的有()。

A．所有建筑工程必须依法实行招标发包

B．建筑工程的招标应接受有关行政主管部门的监督 C．提倡对建筑工程实行设计与施工总承包

D．发包单位可以指定建筑材料、建筑构配件和设备供应商

E．政府部门不得滥用行政权力将招标发包的建筑工程发包给指定承包单位 17.根据《建设工程施工现场管理规定》，()的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款。

A．未取得施工许可证而擅自开工 B．施工现场的安全设施不符合规定 C．未在批准的施工场地内组织施工 D．施工现场的生活设施不符合卫生要求 E．未按照施工总平面布置图设置各项临时设施

18.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量 C．工程量清单单价分析表 D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

19.监理工程师审查施工总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要是审查()。

A．施工承包合同是否允许分包 B．分包单位元基本情况 C．分包协议草案

D．分包范围和工程部位是否可进行分包 E．分包单位元完成分包工程任务的能力

20.国家“十一五”规划纲要提出的十大重点节能工程包括()。

A．建筑节能 B．绿色照明 C．能量系统优化 D．燃煤工业锅炉改造

E．建立固定资产投资项目节能评估和审查制度

第二篇：2013年注册监理工程师逾期重新注册考试卷

2013年注册监理工程师逾期重新注册考试卷

红色为正确答案！

第1题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。

A.注册管理机构 B.聘用单位 C.本人

D.建设主管部门

第2题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以（A）以下的罚款。

A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上1万元以下 C.1万元以上2万元以下 D.2万元以上3万元以下

第3题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。

A.承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担 B.发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担 C.承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担 D.发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

第4题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由（）组织。

A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.质量监督机构

第5题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上1万元以下 C.1万元以上2万元以下 D.2万元以上3万元以下

第6题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有（）名注册监理工程师。

A.2 B.3 C.5 D.10 第7题(2分)单选题

根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于（）cm时应作全封闭。

A.10 B.15 C.20 D.25 第8题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A.执业资格考试通过后3年内 B.资格证书签发之日起3年内 C.执业资格考试通过后5年内 D.资格证书签发之日起5年内

第9题(2分)单选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证（）的处罚。

A.10日至30日 B.30日至60日 C.30日至90日 D.60日至90日

第10题(2分)单选题

根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，?应当在（42）日前通知对方。

A.14 B.21 第11题(2分)单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。

A.5万元以上10万元以下 B.10万元以上20万元以下 C.20万元以上50万元以下 D.50万元以上100万元以下

第12题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（）。

A.经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B.经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

C.经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用 D.经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

第13题(2分)单选题 根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A.完成监理合同约定的监理工作之日 B.签订监理合同时约定的结束日

C.被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D.完成正常监理工作和附加监理工作之日

第14题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，组成施工合同的文件包括：①中标通知书；②合同通用条款；③合同专用条款；④工程量清单等。仅就上述四项内容而言，其优先解释顺序是（）。

A.①—②—③—④ B.②—①—③—④ C.④—③—②—① D.①—③—②—④

第15题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师按专业注册，每人最多可以申请（）个专业注册。

A.2 B.3 C.4 D.5 第16题(2分)单选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，附着升降脚手架在使用过程中，应每月进行一次全面安全检查。

A.每天 B.每月 C.每季度 D.每半年

第17题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过（）提出注册申请。

A.工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门 B.聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门 C.工商管理部门向国务院建设主管部门 D.聘用单位向国务院建设主管部门

第18题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处（）的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上1万元以下 C.1万元以上2万元以下 D.2万元以上3万元以下

第19题(2分)单选题

对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A.组织专业监理工程师 B.提交监理单位总工程师 C.组织建设单位、施工单位共同 D.提交监理单位负责人

第20题(2分)单选题

根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工劳务公司安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为（）人。

A.1 B.2 C.3 D.4

第21题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在施工中按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。

A.发包人 B.承包人 C.工程师

D.发包人和承包人共同

第22题(2分)单选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，确定附着升降脚手架设计中施工活荷载标准值时，（）同时作业计算。

A.结构施工按三层、装修施工按二层 B.结构施工与装修施工均按二层 C.结构施工按二层、装修施工按三层 D.结构施工与装修施工均按三层

第23题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。

A.5 B.10 C.20 D.30 第24题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。

A.应经工程师批准 B.应经建设行政主管部门批准 C.需承包人书面通知工程师 D.需承包人书面通知发包人

第25题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检合格后，应以书面形式通知工程师验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过（）小时。

A.12 B.24 C.48 D.72 第26题(2分)单选题

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的是（）。

A.项目总投资额为2000万元的供水工程 B.项目总投资额为4000万元的供气工程 C.建筑面积为4万平方米的住宅建设工程 D.项目总投资额为2500万元的公路工程

第27题(2分)单选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过（）。

A.L/100 B.L/150 C.L/200 D.L/250 第28题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

A.7 B.14 C.21 D.27 第29题(2分)单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A.监理单位 B.设计单位

C.政府建设主管部门 D.建设单位

第30题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，?承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后（）小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。A.8 B.12 C.24 D.48

第31题(2分)多选题

根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的义务有（）。

A.接受继续教育

B.不得同时在两个工程项目从事执业活动 C.保证执业活动成果的质量

D.不得同时在两个单位受聘或者执业 E.不得出借注册证书或者执业印章 第32题(2分)多选题

A.工程经济与技术咨询 B.工程勘察设计 C.工程招标与采购咨询 D.工程项目管理服务 E.工程设备采购 根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事（）。第33题(2分)多选题

A.未达到监理工程师继续教育要求的 B.以虚假职称证书参加考试并取得资格证书的 C.在两个或者两个以上工程项目执业的 D.在两个或者两个以上单位申请注册的 E.年龄超过65周岁的 根据《注册监理工程师管理规定》，不予初始注册、延续注册或者变更注册的情形有（）。第34题(2分)多选题

A.项目总投资额为5000万元的给电工程 B.项目总投资额为2000万元的供热工程 C.建筑面积为8万平方米的住宅建设工程 D.项目总投资额为2000万元的公用事业工程 E.项目总投资额为1000万元的学校 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的有（）。第35题(2分)多选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，下列关于附着升降脚手架安装、使用的说法中正确的有（）。

A.安装前编制专项施工组织设计 B.施工人员必须经过专项培训 C.每次升降前均应进行安全技术交底 D.所用各种工具和设备应具有质量合格证 E.由监理工程师旁站检查安装过程 第36题(2分)多选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，按“概率极限状态法”进行设计计算的有附着升降脚手架的（）。

A.升降结构中的吊具 B.架体结构

C.升降结构中的索具 D.附着支承结构 E.升降动力设备 第37题(2分)多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，建筑企业申请安全生产许可证时，须提交的材料包括（）。

A.企业法人营业执照（复印件）B.保证安全生产投入的证明文件 C.企业安全培训教材

D.施工起重机械设备检测合格证明

E.特种作业人员名单及操作资格证书（复印件）第38题(2分)多选题

根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，需要编制专项施工方案的脚手架工程包括（）。

A.悬挑式脚手架 B.门型脚手架 C.挂脚手架

D.落地式钢管脚手架 E.吊篮脚手架 第39题(2分)多选题

根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括（）。

A.工程施工组织设计的审批权 B.工程建设规模的建议权 C.选择工程分包人的认可权 D.工程设计标准的决策权 E.工程设计中技术问题的建议权 第40题(2分)多选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取的方式有（）。

A.重点检查 B.平行检查 C.专项检查 第41题(2分)多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，（）的，安全生产许可证颁发管理机关应当依法注销已经颁发的安全生产许可证。

A.企业依法终止

B.安全生产许可证有效期届满未延续 C.安全生产许可证依法被撤销、吊销 D.施工中发生死亡事故

E.因不可抗力导致行政许可事项无法实施

第42题(2分)多选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括（）。

A.办理施工许可证 B.确定水准点与座标控制点 C.负责保护已完工程

D.提供施工场地的工程地质资料 E.提供年、季、月度工程进度计划

第43题(2分)多选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业（）的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。

A.在监理过程中实施商业贿赂 B.以其他企业名义承揽监理业务 C.出借工程监理企业资质证书 D.将承揽的监理业务转包 E.转让工程监理企业资质证书

第44题(2分)多选题

根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，危险性较大的工程包括（）。

A.大体积混凝土施工 B.建筑幕墙的安装施工 C.特种设备施工 D.隧道工程施工 E.网架和索膜结构施工

第45题(2分)多选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，取得专业资质的企业申请晋升专业资质等级或者取得专业甲级资质的企业申请综合资质的，应当提交的材料包括（）。

A.企业《监理业务手册》

B.近两年已完成代表工程的监理合同 C.近两年已完成代表工程的监理规划 D.近两年已完成代表工程的监理实施细则 E.已完成代表工程的工程竣工验收报告

第46题(2分)多选题 根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准包括（）。

A.注册资本不少于500万元

B.注册监理工程师不少于60人 C.具有必要的工程试验检测设备 D.企业技术负责人为注册监理工程师 E.注册造价工程师不少于5人

第47题(2分)多选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的费用由承包人承担的有（）。

A.工程本身的损害

B.承包人机械设备损坏 C.工程所需清理费用 D.承包人停工损失

E.因工程损害导致第三人人员伤亡

第48题(2分)多选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，（）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

A.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款 B.设计变更和工程量增加

C.承包人负责采购的设备未能按时到货 D.工程师未按合同约定提供所需指令、批准 E.不可抗力

第49题(2分)多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业（）的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A.未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 B.转让安全生产许可证

C.安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动 D.冒用安全生产许可证 E.使用伪造的安全生产许可证

第50题(2分)多选题

根据《注册监理工程师管理规定》，申请监理工程师注册的条件之一是受聘于一个（）。

A.建设工程勘察单位

B.建设工程设计单位、监理、施工、招标代理、咨询

第三篇：2015监理工程师重新注册继续教育考试题(6)

2015监理工程师重新注册继续教育考试题（6）82分

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工总承包企业（集团公司）安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．4 B．6 C．8 D．10

2.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A．3 B．5 C．7 D．9

3.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A．执业资格考试通过后3年内 B．资格证书签发之日起3年内 C．执业资格考试通过后5年内 D．资格证书签发之日起5年内

4.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为()年。

A．2 B．3 C．4 D．5

5.造成潜在投标人数量不足()的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A．3个 B．4个 C．5个 D．6个

6.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处()的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下 B．5千元以上1万元以下 C．1万元以上2万元以下 D．2万元以上3万元以下

7.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门 B．通过聘用单位向国务院建设主管部门

C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门 D．由本人直接向国务院建设主管部门

8.根据《建设工程监理规范》，承包单位报送的分部工程质量检验评定资料由（）负责签认。

A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员

D．总监理工程师代表

9.根据《建设工程监理规范》，分部工程的质量检验评定资料由()负责签认。

A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．监理员

D．总监理工程师代表

10.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知().A．合同当事人 B．投资人 C．施工单位 D．监理人

11.监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于()。

A．附加工作 B．额外工作 C．正常工作 D．委托人工作

12.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。

A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250

13.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5

14.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。

A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业

D．大体积混凝土浇筑

15.根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．1年

16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施()。

A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用 D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

17.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，安装总造价为3亿元的土木工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．1 B．2 C．3 D．4

18.按照《安全生产法》的规定，当施工现场的作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应()。

A．立即停止作业，迅速撤离作业现场

B．得到现场安全员同意后，才可以撤离作业现场 C．必须采取可能的应急措施后，才可以撤离作业场所

D．及时报告项目负责人，得到批准后才可以撤离作业现场

19.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

20.下列解释合同文件的优先顺序中，正确的为（）。.A．合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→

B．中标通知书→投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书

C．投标函及投标函附录→专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书

D．专用合同条款→通用合同条款→合同协议书→中标通知书→投标函及投标函附录

21.根据《建设工程监理规范》，建设工程监理规划必须经（）审核批准后报送建设单位。

A．监理单位技术负责人 B．监理单位法定代表人 C．总监理工程师 D．质量监督机构

22.在建设单位和承包单位元未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位 B．承包单位

C．工程造价管理部门 D．项目监理机构

23.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

24.以下工程监理企业的资质等级标准中，属于综合资质标准的是()。

A．具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B．企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目

C．具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度 D．企业技术负责人为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历

25.根据《建设工程质量管理条例》规定，未经总监理工程师签字，()。

A．建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装 B．施工单位不得进行下一道工序的施工 C．施工单位元不得进行隐蔽工程的施工

D．建设单位元不拨付工程款，不进行竣工验收

26.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有()年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

A．8 B．10 C．15 D．20

27.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列工程中按照建筑安装工程费分档定额计费方式计算收费的是（）。

A．设备安装工程 B．房屋建筑工程 C．市政工程 D．公路工程

28.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。

A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人

C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

29.施工企业应向省、自治区、直辖市的()申请办理安全生产许可证。

A．发改委 B．建委

C．质量监督机构 D．安监局

30.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处()。

A．申请人的法定代表人签字 B．申请人的委托代理人签字 C．加盖申请人单位章 D．加盖申请人上级单位

31.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30

32.根据《建筑法》，下列工程监理单位的说法中不正确的是()。

A．工程监理单位应在资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B．工程监理单位应根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务 C．工程监理单位不得转让工程监理业务

D．工程监理单位应根据工程特点编制专项施工方案

33.根据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，重大事故的调查由事故发生地的市、县级以上建设行政主管部门或国务院有关主管部门组织成立调查组负责进行。调查组由建设行政主管部门、事故发生单位的主管部门和劳动等有关部门的人员组成，并应邀请人民检察机关和()派员参加。

A．建设单位 B．监理单位 C．施工单位 D．工会

34.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大安全事故发生后的事故调查组成员不应包括()。

A．政府行政官员

B．事故单位的工会代表 C．事故工程设计院的代表 D．安全生产监督部门的专家

35.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点约定不明确的，应当()。

A．通过补充协议确定履行地点 B．在不动产所在地履行 C．履行义务一方所在地履行 D．在接受货币一方所在地履行

36.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师

D．质量监督机构

37.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。

A．低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B．低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C．低于市场的价格竞标，不得降低工程质量 D．低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()小时。

A．1 B．2 C．4 D．8 39.因不可抗力导致监理单位现场的物质损失和人员伤害由（）。

A．人员伤害由建设单位负责 B．施工单位负责

C．物质损失有相关的供应商负责 D．监理单位负责

40.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。

A．应经工程师批准

B．应经建设行政主管部门批准 C．需承包人书面通知工程师 D．需承包人书面通知发包人

41.下列叙述中，()不属于我国节约能源的基本政策。

A．开发与节约并举 B．节能优先，效率为本 C．坚持源头控制与存量挖潜

D．发挥市场调控机制，避免政府干预

42.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。

A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令

D．国务院建设主管部门

43.根据《建筑法》，建筑工程设计的修改应由()负责。

A．建设单位 B．原设计单位 C．建筑施工企业 D．施工图审查机构

44.建设工程项目开工前，监理人员应参加由()主持召开的第一次工地会议。

A．质量监督机构 B．建设单位 C．设计单位元 D．总监理工程师

45.根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期交付标的物的，计价原则是()。

A．遇价格上涨时，按照新价格执行 B．遇价格上涨时，按照原价格执行 C．无论价格升降，均按原价格执行 D．无论价格升降，均按新价格执行

46.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站

C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视

D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视

47.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内()审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A．组织专业监理工程师 B．提交监理单位总工程师

C．组织建设单位、施工单位共同 D．提交监理单位负责人

48.根据《工程监理企业资质标准》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

A．8 B．10 C．15 D．20

49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。

A．责任方 B．发包人 C．承包人

D．发包人与承包人共同

50.根据《建筑工程预防坍塌事故若干规定》，各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于()m。

A．10 B．15 C．20 D．25

51.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。

A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月

52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C．工程师未确认，承包人应修改进度计划

D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

53.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的是()。

A．项目总投资额为2000万元的供水工程 B．项目总投资额为4000万元的供气工程 C．建筑面积为4万平方米的住宅建设工程 D．项目总投资额为2500万元的公路工程

54.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()日前通知对方。

A．14 B．2 C．28 D．42

55.根据《安全生产许可证条例》，企业安全生产许可证的有效期为()年。

A．1 B．2 C．3 D．5

56.根据《合同法》，承诺撤回的条件是撤回承诺的通知在()到达要约人。

A．要约到达受要约人之前 B．受要约人发出承诺通知之前 C．承诺通知到达要约人之前 D．受要约人发出承诺通知之后

57.根据《安全生产许可证条例》，()负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A．国务院建设主管部门 B．国务院安全生产管理部门 C．国务院工商管理部门

D．省级人民政府建设主管部门

58.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A．1 B．3 C．5 D．10

59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。

A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

60.根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()。

A．勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成

B．分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包

C．承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人 D．建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成2.多选题【本题型共20道题】

1.按照《节约能源法》的规定，推进城镇供热体制改革的措施包括()。

A．实现城镇供热商品化 B．加强供热消费的计量

C．对供热消费可以采用包费制 D．建立按用热量计量收费制度

E．允许热源生产经营单位向本单位职工无偿提供能源

2.按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（）。

A．本阶段的正常服务酬金 B．索赔要求增加的酬金 C．合理化建议应获得的奖金 D．增加工作内容应增加的酬金

E．委托人上期支付时拖延支付的利息

3.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A．监理工程师 B．施工作业班组 C．施工作业人员 D．现场安全员 E．现场技术员

4.资格审查办法前附表中将审查条款号分为初步审查标准和详细审查标准，下列审查标准中属于详细标准的有（）。

A．安全生产许可证 B．申请函签字盖章 C．资质等级

D．项目经理资格 E．营业执照

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位()的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A．未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查

B．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 C．施工单位拒不整改或者不停止施工时未及时向有关主管部门报告 D．未对施工单位编制的专项施工方案进行审查 E．未按照监理实施细则进行监理

6.根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的（）需要编制专项施工方案。

A．土方开挖工程 B．排水工程

C．起重吊装工程 D．脚手架工程 E．混凝土浇筑工程

7.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位主要负责人()的，处上一年年收入40%至80%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．伪造或者故意破坏事故现场 C．迟报或者漏报事故

D．拒绝提供有关情况和资料 E．在事故调查处理期间擅离职守

8.按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（）。

A．负责工程的施工图设计 B．负责勘察合同的履行管理

C．监理人负责施工招标的代理工作

D．对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询

E．按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准

9.按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（）。

A．不能胜任岗位职责

B．检查的认可的施工部位出现质量缺陷

C．向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法 D．依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故

E．同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方

10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权()。

A．留置该工程

B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A．工程本身的损害

B．由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 C．由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D．承包方人员伤亡 E．承包人停工损失

12.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程

E．深基坑的支护与降水工程

13.根据《合同法》，在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方()时，可以行使抗辩权。

A．未按合同约定办理保险 B．经营状况严重恶化

C．为逃避债务转移财产、抽逃资金 D．合同履行准备不充分 E．丧失商业信誉

14.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，委托人招标选择监理人签定合同后，对双方有约束力的合同文件包括()。

A．中标函 B．投标保函

C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范

15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，属于发包人应完成的工作有()。

A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料

17.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量

C．工程量清单单价分析表

D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

18.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，()属于额外的监理工作。

A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作 B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作

E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作

19.在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有()。

A．委托人违约应承担违约责任

B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

20.根据《合同法》，建设工程合同包括()。

A．建设工程勘察合同 B．建设工程监理合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程咨询合同 E．建设工程施工合同

第四篇：20140709注册监理工程师考试流程

考试时间：

预计2015年监理工程师考试时间：5月23、24日具体科目安排已经公布，2015年监理工程师考试安排：

* 考试科目:

监理工程师考试设《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》共4个科目。

考生应考时，应携带钢笔或签字笔（黑色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无编辑储存功能）。草稿纸由各地人事考试中心配发，用后收回。

其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，采用网络阅卷，在专用的答题卡上作答，注意事项：

1、答题前要仔细阅读答题注意事项（答题卡首页）；

2、严格按照指导语要求，根据题号标明的位置，在有效区域内作答；

3、为保证扫描质量，须使用钢笔或签字笔（黑色）作答；

* 考试流程:

2015年监理工程师考试报名（1月至3月）→准考证领取（5月）→执业考试（5月下旬）→成绩查询（7-8月）

→证书领取（10-12月）→证书注册（合格证书领取即可注册）。

* 报名时间：

（一）考试报名工作一般在1月至3月进行，具体报名时间请查阅各省人事考试中心网站公布的报考文件。

（二）符合条件的报考人员，可在规定时间内登录指定网站在线填写提交报考信息，并按有关规定办理资格审查及缴费手续，考生凭准考证在指定的时间和地点参加考试。（具体报名安排详见各省的报考文件）

（三）申请参加监理工程师执业资格考试，须提供下列证明文件：《资格审核表》、本人身份证明（身份证、军官证、机动车驾驶证、护照）、学历证书（以上均为原件）、职称证书。监理工程师考务费（报名费）各省略有不同，一般每科在50元-100元之间。>>>参考中大网校：各地区2014年监理工程师考试报名时间汇总

* 报考条件：监理工程师考试报名

2015年监理工程师考试报考条件暂未公布，请参考2014年监理工程师考试报考条件：凡中华人民共和国公民，遵纪守法并具备以下条件之一者，均可申请参加全国监理工程师执业资格考试：

1、工程技术或工程经济专业大专（含大专）以上学历，按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务，并任职满3年；

2、按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业高级职务；

3、1970年（含1970年）以前工程技术或工程经济专业中专毕业，按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务，并任职满3年。

报名条件中有关学历的要求是指经国家教育部承认的正规学历，从事相关专业工作年限的计算截止日期一般为考试报名当年年底，详细信息以各地区具体规定为准。

符合报名条件的香港、澳门居民，按照原人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》（国人部发〔2005〕9号）文件精神，可报名参加全国监理工程师执业资格考试。香港、澳门居民在报名时，须提交国务院教育行政部门承认的相应专业学历或学位证书，从事相关专业工作年限的证明和居民身份证明等材料。* 免考条件：

2015年监理工程师考试免考条件暂未公布，请参考2014年监理工程师考试免考条件：对于从事工程建设监理工作且同时具备下列四项条件的报考人员，可免试《建设工程合同管理》和《建设工程质量、投资、进度控制》两个科目，只参加《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》两个科目的考试：

1、1970年（含1970年）以前工程技术或工程经济专业中专（含中专）以上毕业；

2、按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业高级职务；

3、从事工程设计或工程施工管理工作满15年；

4、从事监理工作满1年。

第五篇：全国注册监理工程师考试心得

全国注册监理工程师考试心得

现在全国就业形势越来越紧张，特别是建筑业，僧多而粥少，经常有上顿而缺下顿，古人云：狡兔三窟。我们搞建筑业的多一个本本，就多一个就业机会，时下注册监理工程师考试是一种能够获得有用本本的考试。当前我国要加入WTO，建筑工程实行社会监理已写入建筑法等有关法律条文中，据有关人士测算，按照目前我国的建筑规模，全国约需10万监理人员，而目前通过全国注册监理考试的人员仅为1万左右，因此监理行业，如果有全国注册监理工程师证书，就业还是比较容易的。

本人在一九九九年的全国监理考试中，一次通过考试，在此愿将本人的一点考试心得奉献出来，供有关考友参考。

先谈学习方法，大凡参加注册监理考试的人都老大不小了，上有父母，家有妻小，单位属于骨干根本不可能有时间静下心，认真学习，只能水过地皮湿学习要有重点，所谓重点者即考试的内容，如何能掌握重点，咱们一般人肉体凡胎哪能一眼看出重点。获得重点的方式只有通过培训。中国的腐败是反映在多方面，全方位的。在知识界、学术界有机会让这些人划重点，那么通过的机率也就大大提高。出题人是有限的，不可能每一个培训班都有机会请到这些大腕，那么一般培训班也能起到一定的作用。一般注册监理考试培训只在直辖市及省会城市举办，一般来说，培训班的师咨，还是有保证的，另外监理协会还出了相应的参考书，根据考后对比显示，监理协会出的参考书上模拟试题，与考试题拟合地很好。因此强列推荐大家要买这些参考书。大家在学习中，要厚书薄学，在老师辅导的基础上认真看书，对涉及到数字的地方，都应该认真记忆。《工程建设质量控制》、《工程建设投资控制》《工程建设进度控制》三门课程和为一门考试，大家对书上内容，只可在书上现有的内容，进行学习，切不可深入研究，计算题，只需会书上的例题就行，不需举一反三。

考试答题方法，监理考试一般说来题量比较大。《三大控制》《监理概论》《工程建设合同》三门考试考题，考试类型有单选、多选及简答题。对于单选题，大家一定要全答，就是不会，蒙也要蒙一个答案，因为答错不倒扣分，蒙还有25%的概率。多选题应奉行宁少毋滥。最多不超过4个选择，拿不准的不要选。如果多选有4个答案。有把握3个，另一个是蒙的，最好就不要蒙了，选三个可得1、5分，但如果有一个错的将一分不得，对于简答题，答题时，一定要只答要点，废话少说，因为判卷的人，往往是临时搭建的草台班子，他们只找标准答案中的要点，对于多余的说明性语言，他们会视而不见，有时由于找不到相应的要点而一分不给，大家一定不能有多写点会多

给分的错觉，对《案例分析》，这门课最难考，考生往往狗咬刺谓无从下口。考生答题时最好按书上原话来答师，要简明扼要，层次清楚，一题一答。最好不要用自己的语言来答，虽然这样答出卷子死板但容易得高分。