2011全国注册监理工程师考试《案例分析》真题

第一篇：2011全国注册监理工程师考试《案例分析》真题

第一题

某工程，监理合同履行过程中发生如下事件：

事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批;(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；（4）工程计量原始凭证由监理员负责签署。

事件2：总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下：专业监理工程师组织审查施工单位报关的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单。并负责编制工程质量评估报告。工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。

事件3：针对该工程的风险因素，项目监理机构综合考虑风险回避，风险转移，损失控制，风险自留四种对策，提出了相应的应对措施，见表1-1 表1-1风险因素及应对措施

代码

风险因素

应对措施

A

易燃物品仓库紧邻施工项目部办公用房

施工单位重新进行平面布置，确保两者之间保持安全距离

B

工程材料价格上涨

建设单位签订固定总价合同

C

施工单位报审的分凶单位无类似工程施工业绩

施工单位更换分包单位

D

施工组织设计中无应急预案

施工单位制定应急预案

E

建设单位负责采购的设备技术性能复杂，配套设备较多

建设单位要求供货方负责设备安装调试

F

工程地质条件复杂

建设单位设立专项基金

事件4：一批工程材料进场后，施工单位质检员填写《工程材料/构配件/设备报审表》并签字后，仅附材料供应方提供的质量证明资料报关项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不予签认。

问题：

1、逐条指出事件1中总监理工程师对监理工件安排是否妥当，不妥之处写出正确安排。

2、指出事件2中总监理工程师对工程竣工验收工作安排的不妥之处，并写出正确安排。

3、指出表1-1中A~F的风险应对措施分别属于四种对策中的哪一种。

4、指出事件4中施工单位的不妥之处，并写出正确做法。

答：

1、（1）总监审批监理实施细则，总监代表不可以。（2）妥当。（3）审批权在建设单位，总监可以审查，专业监理工程师不可审批。（4）妥当。

2、总监组织专业监理工程师审查施工单位竣工资料；总监组织预验收，建设单位组织验收；工程质量评估报告由总监提出；工程质量评估报告由总监和监理单位技术负责人审核签字。

3、A属于损失控制；B属于风险转移；C属于风险回避；D属于控制损失；E属于风险转移；F属于风险自留。

4、所附资料应含：数量清单；质量证明文件；自检结果。施工单位质检员签字不妥，应项目经理签字。

第二题

事件一：********包括建设单位纪委书记、工会主席，当地招投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。

事件二：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件是提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。

事件三：施工中因地震导致：施工停工一个月。已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤。施工单位承担了全部医疗费用24万元（其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元）；施工单位修复损坏工程支出？万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。

事件四：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。

问题：

1、指出事件一中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。

2、指出事件二中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。

3、根据《建设施工合同（示范文本）》分析事件三中建设单位和施工单位各自承担那些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少？（不考虑工程保险）

4、就施工合同主体关系而言，事件四中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。

答：1.不正确之处有(1)不应由招标代理机构提出评标委员会的组成.理由:应由招标人依法组建的评标委员会负责.(2)当地招标管理办公室主任不应担当评委.理由:其职现为监督招标活动.(3)仅有4位技术,经济专家当评委不妥.理由:技术.经济专家不少于总数的2/3.2、施工投标保证应当在投标时提供；中标人的履约在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保证金；履约保函一般为合同金额的5%~10%。

3.建设单位应承担的经济损失有(1)已建工程的损坏.(2)现场堆放的工程材料(3)建设单位的人员受伤.(4)工程修复费用

施工单位应承担的经济损失有(1)施工机械损坏(2)施工单位受伤人员医疗

应批准的费用补偿:50+3+10=63(元)应批准和延期:一个月

4.责任由建设单位承担,理由:该设备由建设单位采购,部件本身存在的质量缺陷属于建设单位的责任范围.第三题

问题：某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑，施工过程中发生如下事件：

事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工

乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明至现场停工7天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出索赔费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿2000元 /天）的

事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按期监理工程师在现场发现乙施工单位示按调整后的土方开挖变形超限，立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时报告

乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时了有关主管变形过天引发了基坑局部坍塌事故。

事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板支撑方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。

事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内

1、指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少？说明理由。

2、根据《建设工程安全生产管理条例》，分析事件2中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故就应承担的责任，说明理由。

3、指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥，写出正确的做法，指出事件4中甲施工单位的做法是否妥当，说明理由。

1.责任方为建设单位.理由:开工前.建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图,其中应包含煤气管道走向埋深位置图.批准延期7天.费用14000元.雨季下雨有经验的承包商能预见的而管线图中无标明煤气管道属建设单位责任.2.(1)甲方式单位和乙施工单位对事故承担连带责任,理由:甲施工单位属总承包单位.乙施工单位属于分包单位(2).乙施工单位承担主要责任.理由: 乙施工单位不服从安全生产管理.导致安全一路事故的发生(3)监理单位不承担责任.理由:监理单位尽了监理责任

3.不妥之处(1)凭施工经验,未经安全验算编制高大模板工程专项方案(2)方案经项目经理签字后就报批.且未批准就开始施工(3)由项目总工程师兼任安全生产管理人员.正确作法(1)应认真编制方案,且有详细的安全验算书.(2)方案编好后,施工单位应组织专家进行论证,审查(3)施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

4小题，不妥当，依据《消防法》不能将集体宿舍安置在工程尚未验收的地下车库。

第四题

某实施监理的工程，施工单位按合同约定将打桩工程分包。施工过程中发生如下事件：

事件一：打桩工程开工前，分包单位向专业监理工程师报送了《分包单位资格报审表》及相关资料。专业监理工程师仅审查了营业执照、企业资质等级证书，认为符合条件后即通知施工单位同意分包单位进场施工。

事件二：专业监理工程师在现场巡视时发现，施工单位正在加工的一批钢筋未报验，立即进行了处理。

事件三：主体工程施工过程中，专业监理工程师发现已浇筑的钢筋混凝土过程出现质量问题，经分析，有以下原因：

①现场施工人员未经培训；

②浇筑顺序不当；

③振捣器性能不稳定； ④雨天进行钢筋焊接；

⑤施工现场狭窄；

⑥钢筋锈蚀严重。

事件四：施工单位因违规作业发生一起质量事故，造成直接经济损失8万元。该事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》。事故调查组进行调查后，出具事故调查报告，项目监理机构接到事故调查报告后，按程序对该质量事故进行了处理。

问题

1、提出事件一中专业监理工程师的做法有哪些不妥，说明理由。

2、专业监理工程师应如何处理事件二？

3、将项目监理机构针对事件三分析的①~⑤项原因分别归入影响工程质量的五大要因（人员、机械、材料、方法、环境）之中，并绘制因果分析图。

4、*******程度划分，事件四中的质量事故属于哪一类？写出项目监理机构*****对该事故的处理程序。

1（1）、分包单位向专业监理师提交《报审表》不妥，理由：总包单位选定分包单位后，就由总包单位报审《分包单位报审表》及相关材料。（2）仅审查营业执照企业资质等级证书不妥；理由：还应审查分包单位业绩。乙施工单位承担的桩基工程的内容和范围。专职管理人员和特种作业人员的资格证和上岗证。2.专业监理工程师立即报告总监理工程师，并由总监理工程师下达工程=暂停批准；然后要求施工单位立即对该批钢筋进行报验，并且见让取样送检，符合检测标准合格，向专业监理工程师报验收，同时要求施工单位报送复工申请

3.图

现场施工人员未经培训-人员②浇筑顺序不当-方法；③振捣器性能不稳定-机械；

④雨天进行钢筋焊接-环境；⑤施工现场狭窄-机械；⑥钢筋锈蚀严重-材料。

4.属严重质量事故，根据《建设工程质量管理条例》经济损失大于5万元小于10万元的为严重质量事故，本案例经济损失8万元。

工程质量发生后,项目监理机构处理程序(1)总监理工程师签发<工程暂停令>,.(2)责成施工单位进行质量问题调查.(3)审核、分析质量问题调查报告，判断和确认质量问题产生的原因.(4)审核签认质量问题技术处理方案.(5)指令施工单位按既定的处理方案实施处理并进行跟踪检查.(6)组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量处理报告，报建设单位和监理单位归档。

第五题

某实施监理的工程，招标文件中工程量清单标明的混凝土工程量为2400㎡，投标文件综合单价分析表显示：人工单价100元工日，人工消耗量0.40工日/㎡；材料费单价273元工日，机械台班消耗量0.025台班/㎡；机械台班单价1200元台班。采用以直接费为计算基础的综合单价法进行计价，其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为8%，综合计税系数为3.41%。施工合同约定，实际工程量超过清单工程量15%时，混凝土全费用综合单价调整为420元？m³。

施工过程中发生以下事件：

事件一：基础混凝土浇筑时局部漏振，造成混凝土质量缺陷，专业监理工程师发现后要求施工单位返工。施工单位拆除存在质量缺陷的混凝土60m³，发生拆除费用3万元，并重新进行了浇筑。

事件二：主体结构施工时，建设单位提出改变使用功能使该工程混凝土量增加到2600m³。施工单位收到变更后的设计图纸时，变更部位已按原设计浇筑完成的150m³混凝土需要拆除，发生拆除费用5.3万元。问题：

1、计算混凝土工程的直接工程费和全费用综合单价。

2、事件一中，因拆除混凝土发生的费用是否应计入工程价款？说明理由。

3、事件二中，该工程混凝土工程量增加到2600m³，对应的工程结算价款是多少万元？

4、事件二中，因拆除混凝土发生的费用是否应计入工程价款？说明理由。

5、计入结算的混凝土工程量是多少？混凝土工程的实际结算价款是多少万元？（计算结果保留两位小数）1直接工程费=100X0.4X2400+275X2400+1200X0.025X2400=828000元

全费用综合单价={[828000X(1+5%)X(1+10%)]X(1+8%)X(1+3.41%)}}/2400=445.03元/立方米

2.否;理由:施工质量缺陷造成损失,属于施工单位责任范围

32600<2400(1+15%)=2760,仍按原综合单价结算

结算价款=445.03X2600=1157078元=115.71万元

4是:理由:建设单位提出工程变更,造成拆除混凝土,属于建设单位承担责任范围

5计入结算混凝土工程量=2600+150=2750立方米

实际结算价=2750X445.03+53000=1276832.5元=127.68万元

第六题

某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。项目监理机构批准的施工进度计划如图6-1所示，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。

施工过程中发生如下事件：

事件一：施工准备期间，由于施工设备未按期进场，施工单位在合同约定的开工日前第5天向项目经理机构提出延期开工的申请，总监理工程师审核后给予书面回复。

事件二：施工准备完毕后，项目监理机构审查《工程开工报审表》及相关资料后认为：施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度需求，施工单位现场管理人员已到位，但其他开工条件尚不具备。总监理工程师不予签发《工程开工报审表》。

事件三：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：A、B工作已完成；C工作已完成6天的工作量；D工作已完成5天的工作量；B工作未经监理人员验收的情况下，F工作已进行1天。

问题：

1、总监理工程师是否应批准事件一中施工单位提出的延期开工申请？说明理由。

2、根据《建设工程监理规范》（GB50319-2000），该工程还应具备哪些开工条件，总监理工程师方可签发《工程开工报审表》？

3、针对图6-1所示的施工进度计划，确定该施工进度计划的工期和关键工作。并分别计算C工作、D工作、F工作的总时差和自由时差。

4、分析开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况，并分别说明对总工期及紧后工作的影响，此时，预计总工期延长多少天？

5、针对事件三中F工作在B工作未经验收的情况下就开工的情形，项目监理机构应如何处理？

1.不应批准延期开工申请 理由 根据《施工个同规范文本》规定：如果承包人不能按时开工，应在协议约定的开工日期前7天以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求，所以不应批准

2.该工程开工，还应具备以下条件，1，.施工组织设计已经经总监理工程师批准。2测量控制桩、线已查验合格。3承包单位项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实。4施工现场道路、水、电、通信等已满足开工要求。

3.总工期75天，关键工作为A,D,E,G,H C工作自由时差为33天，总是差37天，D工作为关键工作，总是差为0，自由时差为0 F工作的总是差为21天，自由时差为0

4.D工作拖后6天，D工作为关键线路，工期延长6天，其他非关键工作对线路影响不超过6天。

5.下达局部工程验收令，达到验收条件后，报项目监理机构，并由施工方承担所造成的费用及工期损失。

第3大题 1小题 责任方在于建设单位 理由：发包人应该按专用合同条款约定向承包人提供场地及场地下管线和地下设施的有关资料，并保证资料的真实，准确 完整。雨季为不可抗力事件，三天工期可以延迟，建设单位不补

偿费用，抢修7天工期延期，费用建设单位补偿，综上延期10天 费 用1.4万

2小题 由于甲是乙的总承包单位，所以付连带责任。乙不听监理单位指令仍继续施工付主要责任，监理单位虽然及时上报，但没有有采取 有效措施制止乙单位，所以也要付一定责任

3小题不妥之处 未经验算 审批顺序不妥 项目总工兼职管理人员不妥 正确做法 高大模板工程作为技术性较强的工程必须经过专业技术 评价，经过稳定性安全验算，并总监理工程师审批，项目经理签字之后才能施工，现场管理人员职权要分明不能项目总工程师兼职

4小题 不妥当 依据《建设工程安全生产管理条例》不能将集体宿舍安置在工程尚未验收的地下车库

第4大题 1小题 不妥之处为专业监理工程师审查步骤不全 应该审查以下几点 分包单位的资质等级是否满足分包工程的要求；

分包单位是否具有相关的专业技术人员；

分包单位是否具有相关的机械设备；

分包单位是否具有类似工程的施工经验或业绩证明。

2小题 监理单位应对运到施工现场的材料，构件和设备进行检查和确认，并应查验实验和化验报告单，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料和设备进入工地和投入使用

4小题 属于严重质量事故 程序 A事故调查 B事故原因分析 C制定事故处理方案 D事故处理 E事故处理的鉴定验收

第五题

第一小题：直接工程费用0.4X100+275 0.025X1200=345元/立方

全费用单价为345X1.05X1.1X1.08X1.0341=445.03元/立方

第二小题：因拆除混凝土所发生费用，不应计入工程价款，因为是由施工单位原因造成的 第三小题：2400X1.15=2760大于2600，所以不调整工程价款

混凝土价款为2600X445.03=115.71万元

第四小题：应计入工程价款，是因为由建设单位原因造成的 第五小题：实际结算价款为115.71 5.3=121.01万元

第6大题

1.不应批准延期开工申请

理由根据《施工个同规范文本》规定：如果承包人不能按时开工，应在协议约定的开工日期前7天以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求，所以不应批准

2小题.该工程开工，还应具备以下条件

1.施工组织设计应经监理单位审核，批准。并报建设单位

2.施工单位现场项目管理机构，直观体系，技管体系和质保体系应经监理审核并确认

第3小题.C工作自由时差为3天，总是差3.7天，D工作为关键工作，总是差为0，自由时差为0

F工作的总是差为21天，自由时差为0

第4小题.D工作拖后6天，D工作为关键线路，工期延长6天，其他非关键工作对线路影响不超过6天

第5小题.下达局部工程验收令，达到验收条件后，报项目监理机构，并由施工方承担所造成的费用及工期损失

理由：此为综合单价法，不是工料单价法。

应该先在不考虑措施费的情况下计算部分费用综合单价，然后将计算结果再和措施费相加得到全费用综合单

价。

我的计算如下：

直接工程费：345

间接费：345*10%=34.5

利润：（345+34.5）*8%=30.36

含税价：（345+34.5+30.36）*（1+3.41%）=423.84

全费用综合单价：423.84+345*5%=441.09

关于综合单价中的措施费，根据我的理解，应该包含了利润，或者说施工方考虑了利润税金等因素。

还有，如果是445.03的话，这是完全照搬工料单价法的公式而得到的，但是本题题目中却是讲的明白：综合单价法。

根据《投资》P27，摘要如下：

综合单价法其实是部分费用综合单价，使用综合单价乘以分项工程量汇总后，还须加上措施费才得到工程承发包价格。

我的理解是：假定工程量为1，则工程费为综合单价+措施费。假定工程量是100，综合单价是10元，措施费是3000元，则工程费用为：100*10+3000=4000。假定措施费取的是某个百分比，那么工程费就是综合单价乘以分项工程量汇总后+措施费，本题中的措施费等于分项工程量*直接工程费*5%，也就是说全费用综合单价=综合单价+直接工程费*5%。

正确答案应为：441.09

而来自福州市的考试大网友【gonyen】说：445.03的全费用综合单价是对的，可以查造价书

全费用综合单价即单价中综合了直接工程费、措施费、管理费、规费、利润和税金等，以各分项工程量乘以综合单价的合价汇总后，就 生成工程

承发包价。我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是 部分费用综合单价，分部分项工程单价中综合了直接工程费、管理费、利润，并考虑了风险因素，单价中未包括措施费、规费和税金，是不完 全费用综合单价。以各分项工程量乘以部分费用综合单价的合价汇总，再加上项目措施费、规费和税金后，生成工程承发包价。

第二篇：注册安全工程师考试真题-案例分析

2010年注册安全工程师考试《安全生产事故案例分析》

第一题：A铜业公司是某大型企业的控股子公司，2009年，A铜业公司新建采用艾萨熔炼技术生产铜及硫酸的项目，项目于2009年1月开始建设，9月10日投产运行。项目主要工艺设备有艾萨熔炼炉、电炉、余热锅炉等。艾萨熔炼炉产生的高温烟气进入余热锅炉，经热交换后产生蒸汽，热交换后的烟气经除尘净化系统处理后排放。余热锅炉设计额定蒸汽压力2.5MPa、额定蒸发量35t/h、额定蒸汽温度 350 ℃。2009年11月24日20时，当班调度甲听到一声巨响，随即在监控系统屏幕上看到余热锅炉房有大量蒸汽喷出。甲按照应急救援预案要求立即拉响警报，通知紧急停炉和现场人员撤离，报告公司总经理乙。乙接报后，立即向上级有关部门报告，同时赶往现场指挥救援。21时，经人员清点，仍有5名职工下落不明，乙派2名工人进入现场查看情况，因现场蒸汽太大，2名工人被烫伤。于是紧急外调防护服，救援人员穿上防护服进入余热锅炉房，发现有4名职工死亡、1人重伤。

事后查明，事故发生时余热锅炉的运行压力2.3MPa、蒸汽温度310℃，从熔炼炉到余热锅炉的冷却屏波纹金属软管爆裂，大量高温饱和蒸汽喷出，导致现场人员伤亡。此次事故的直接经济损失为420万元。

根据以上场景，回答下列问题(共14分，每题2分，1-3题为单选题，4-7题为多选题);

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特大事故

E.特别重大事故

2.根据《企业职工伤亡事故分了》(GB6441-1986)，该起事故的类别是()。

A.物体打击

B.灼烫

C.锅炉爆炸

D.容器爆炸

E.火灾

3.该起事故的直接原因可能是()。

A.熔炼炉烟气温度过高

B.熔炼炉高温烟气压力过高

C.波纹金属软管质量不合格

D.现场职工未佩戴劳动防护用品

E.锅炉房设计不合理

4.根据《职业病目录》(卫法监发[2002]108号)，该熔炼炉操作工可能罹患的职业病包括()。

A.尘肺

B.职业性放射性疾病

C.职业中毒

D.物理因素所致职业病

E.生物因素所致职业病

5.根据规定，该起事故调查组的组成单位应包括()。

A.所在地市级(设区的市)质量技术监督部门

B.所在地市级(设区的市)安全生产监督管理部门

C.所在地市级(设区的市)人民检察院

D.所在地市级(设区的市)人力资源和社会保障部门

E.A铜业公司控股母公司

6.该起事故调查中，针对技术缺陷方面的分析应包括()。

A.余热锅炉的操作规程

B.冷却屏波纹金属软管的质量

C.余热锅炉的工程设计

D.冷却屏波纹金属软管的爆炸当量

E.A铜业公司的安全生产责任制

7.从该起事故应急过程看，A铜业公司事故应急预案中应补充完善的内容包括()。

A.调度员应急响应程序

B.事故报告程序

C.应急装备配备要求

D.应急处置程序

E.人员清点程序

第二题：2010年5月10日8时，B工程公司职工甲、乙受公司指派到C炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到C炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业，甲下到3m多深的污水井内用水桶清理油泥，乙在井口用绳索向上提，清理过程中甲发现油泥下方有一水泥块并有气体冒出，随即爬出污水井并在井口用长钢管捣烂水泥块。11时左右，当甲再次沿爬梯下到井庭时，突然倒地。乙发现后立即呼救。在附近作业的B工程公司职工丙等迅速赶到现场，丙在未采取任何防护措施的情况下下井救人，刚进入井底也突然倒地，乙再次大声呼救，C炼油厂专业救援人员闻讯赶到现场，下井将甲、丙救出，甲、丙经抢救无效死亡。

事故调查人员对污水井内气体进行了检测，测得氧气浓度19.6%、甲烷含量2.7%、硫化氢含量850mg/m³。

根据以上场景，回答下列问题(共16分，每题2分，1-3题为单选题，4-8题为多选题);

1.该起事故的性质应认定为()。

A.责任事故

B.意外事故

C.中毒窒息事故

D.突发事件

E.人身伤害事故

2.进入C炼油厂污水井内清污作业需办理()。

A.动火作业许可证

B.受限空间作业许可证

C.管道作业许可证

D.危险化学品作业许可证

E.动土作业许可证

3.该起事故的责任单位是()。

A.B工程公司

B.C炼油厂

C.C炼油厂污水处理车间

D.甲所在的班组

E.B工程公司和C炼油厂

4.该起事故中导致丙死亡的原因包括()。

A.盲目施救

B.窒息

C.中毒

D.防护缺失

E.意外坠落

5.进入C炼油厂污水井内清污作业时，应佩戴的劳动防护用品包括()。

A.安全帽

B.空气呼吸器

C.导电鞋

D.耳塞

E.防护手套

6.该起事故的间接原因包括()。

A.作业人员教育培训不够

B.作业人员使用的清污工具存在缺陷

C.救援行为不当

D.作业人员没有佩戴劳动防护用品

E.作业人员违章作业

7.进入C炼油厂污水井内作业前需进行气体检测，通常检测的气体应包括()。

A.可燃气体

B.有毒气体

C.氧气

D.氢气

E.二氧化碳

8.在C炼油厂污水井内作业可能发生的事故包括()。

A.火灾

B.其他爆炸

C.淹溺

D.中毒窒息

E.机械伤害

D.煤矿采用井工开采方式，设计生产能力450万吨/年，服务年限35年，基建施工年限5年，2009年1月1日开始建设，该煤矿基建工程分别由两家施工企业承担，井下有5个基建工作面，矿井开采的煤层上部岩层中有2个含水层，开采煤层周边有采空区和废弃井巷，并已探明采空区充水。

第三题：2010年4月25日13时，当班工人在井下第3基建工作面作业时，发现巷道局部有“冒汗”、渗水等透水现象，班长甲立即向调度室报告，但当班调度员乙接报后未采取任何处置措施，15时10分，第3基建工作面发生重大透水事故，事发时，井下有作业人员185人，紧急升井101人，经3天奋力救缓，59人获救，事故导致21人死亡，4人失综。

事故发生后，D煤矿深感事故应急救援工作的重要性，D煤矿针对可能发生的事故，编制安全生产专项应急预案，内容包括：应急处置基本原则，应急组织机构及职责，预防与预警，应急处置、应急物资与装备保障，应急组织机构和人员的联

系方式、逃生路线，标识和图纸以及相关文件附在预案之后，专项应急预案经企业内部评审后印发，并报当地县人民政府备案，之后，D煤矿组织开展了透水事故专项应急救缓演练。

根据以上场景，回答下列问题(共22分);

1.说明D煤矿安全生产专项应急预案应补充的内容。

2.指出D煤矿专项应急预案管理中存在的问题。

3.说明调度员乙在接到甲报告后应采取的应对措施。

4.针对透水事故的应急救援演练，编制全面演练方案。

第四题：挖一个20公里有管道深2.6米

问：1.现场有哪些危险因素及其致害物

2.F公司有哪些特种设备？这种设备的技术档案包括什么内容？

3.F公司要吃出哪些安全费用？

4.分析F公司现场要采取哪些技术措施

第五题：一企业进行淀粉打包作业，8台打包机与临时储库用8米高的墙隔开，电机与开关采用防爆电器，木质筛子边角用铁包住，由于打包机坏，导致物料对方在二层平台，班长甲组织10名工人清除二层物料，工人用铁锹或直接向楼下抛清扫淀粉打包从二楼扔到一楼，或从楼梯滚到一楼，用铁质工具敲打筛子清理粉尘，导致淀粉粉尘爆炸，后又多次爆炸。

问题：1.事故的直接原因和间接原因

2.该公司在安全管理上存在哪些问题

3.淀粉爆炸与气体爆炸的不同之处

4.防止此类爆炸制定技术和管理的措施

第三篇：2003年监理工程师考试案例分析真题

百度文库 生物达人12

2003年监理工程师考试案例分析真题

案例分析

第1 题 某工业项目，建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总

监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监 理规划内容的编写工作；经过风险识别、评价，按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了的风险 对策，并相应制定了风险控制措施，见表1-1。

表1-1 风险对策及控制措施表

通过招标，建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。设备安装时，监理工 程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查，土 建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符。对此，建设单位决定作设计变更，按进场设备的实际尺寸 重新预埋地脚螺栓，仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合 同条款的规定，提出了索赔要求。【问题】

1．针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策，指出各自的适用对象(指风险量大小)。分析监理工程师在表1-1中提出的各项风险 控制措施是否正确? 说明理由。

2．针对建设单位提出的设计变更，说明实施设计变更的工作程序。

3．按《建设工程监理规范》的规定，写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用的相关表式。

试题解析：

1．风险转移适用于风险量大或中等的风险事件；风险回避适用于风险量大的风险事件； 风险自留适用于风险量小的风险事件。

表1-1 中：(1)1正确。固定总价合同对建设单位没有风险。(2)2不正确。应选择技术管理水平高的承包单位。(3)3正确。第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险。(4)4不正确。从现金净收入中支出属风险自留(或答“应购买保险”)。(5)5正确。出现风险损失，从非基金储备中支付，1

百度文库 生物达人12

有应对措施。

2．当建设单位要求设计变更时，实施设计变更过程的3-作程序为：(1)建设单位向设计单位提出设计变更要求。(2)设计单位负责完成设计变更图纸，签发设计变更文件。(3)总监理工程师审核设计变更图纸，对设计变更的费用和工期作出评估，协助建设单位和承包单位 进行协商，并达成一致。(4)各方签认设计变更单，承包单位实施设计变更。(5)监督承包单位实施设计变更。

3．土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表式：费用索赔申请表、工程1临时延期申请表。总监理工程师处理索赔要求的表式：费用索赔审批表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表。

【命题点与拓展】 做好本题目，首先要熟知三种风险对策的应用条件，并可以灵活在实际工程案例中。另

外对于《建设工程监理规范》中相关于索赔要求及索赔过程的条文有一个清楚理解。本案例第1题主要考查三种风险对策的含义以及适用的条件。风险转移：通过保险或非保险的方式将风险转移给另一个人或单位的一种风险处理方

式。风险回避：是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的 潜在损失。采用这一对策时，有时需要作出一些牺牲，但较之承担风险，这些牺牲比风险真 正发生时可能造成的损失要小得多。风险自留：也称为风险承担，是指企业自己非理性或理性地主动承担风险，即指一个企业以其内部的资源来弥补损失。

本案例第2题主要考查对于设计变更的理解以及设计变更的程序。设计变更是指设计单 位依据建设单位要求调整，或对原设计内容进行修改、完善、优化。设计变更应以图纸或设 计变更通知单的形式发出。设计变更无论是由哪方提出，均应由监理单位会同建设单位、设 计单位、施工单位协商，经过确认后由设计单位发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理 签发手续，下发到有关单位付诸实施。当变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人 应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准。

百度文库 生物达人12

第2 题 某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年10月30 日为投 标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位于11 月5 日方提交投标保证金。11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣 工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和 建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导 致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由提出终止合同。甲承包单位认为事故 是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构 裁定终止合同，甲承包单位任务事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设 单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提 起诉讼。【问题】

1．指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。

2．上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作? 3．上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。

4．上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完 成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出? 5．建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具 有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么? 试题解析：

1．(1)①不妥之处：对省内和省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公平招标应平等地对待所有的投标人。②不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：《招标投标法》 规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。③不妥之处：招标办主持开标 会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。④不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规

更w大

百度文库 生物达人12

定的时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止目前提交。(2)招标失败对投标单位造成的损失不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保 证投标人中标。

2．总监理工程师应做以下工作：(1)签发《工程暂停令》，指令承包单位停止有质量问 题部位和与其有关联部位及下遭工序的施工。(2)要求承包单位防止事故扩大，保护施工现场。(3)要求承包单位在规定的时间内写出书面报告。

3．(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。理由：属于一般质量事故。(2)监理单位应当参加。理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。

4．(1)由甲承包单位提出。(2)签发《工程复工令》；监督技术处理方案的实施；组织检 查、验收。(3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。

5．(1)是。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。(2)不予受理。理由：仲裁和诉讼两者只可选其一。

【命题点与拓展】 做好本题目首先应该了解招标投标法相关规定，从而熟练掌握整个开标、招标、评标的

过程细节和应该注意的问题。《建设工程监理规范》对监理工程师在工程监理中的责任和权 利做了详细的规定。当出现质量问题时，监理工程师应对整个事故的处理进行监督。本案例 第1 题主要考查招标投标的基本过程。招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用 的原则。招标公司组织招标人、投标人在招标文件规定的时间进行开标。招标人和中标人应 当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招 标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约 保证金的，中标人应当提交。本案例第2 题主要考查监理工程师对工程质量的控制工作。《建 设工程监理规范》中规定监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造 成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。对需要返 工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设 计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行 跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报 告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。本案例第3、4题主要考查事故发生后的组 织调查。监理单位对工程的质量起着重要作用。本案例第5 题主要考查仲裁与诉讼的关系。仲裁的前提是当事人双方达成仲裁协议，表明自愿将争议提交仲裁机关，没有相关条款，仲 裁机构不予受理。而民事诉讼不需要双方协商，只要一方的起诉符合法定条件法院就会受理。

更w大

百度文库 生物达人12

如选择了仲裁，就不能到法院进行诉讼，即你自己已放弃了诉讼的权利，所以认为仲裁和诉 讼可并存是错误的。对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

(2)不妥：指派测量监理员进行复核不妥，测量复核不属于测量监理员的工作职责。正确做法：应指派专业监理工程师进行复核。

(3)不妥：审查分包单位直接报送的资格报审表等相关材料不妥。正确做法：应对施工总承包单位报送的分包单位资质情况审查、签认。

(4)正确。施工总承包单位应在开工前7 日提出延期开工申请。

2．(1)指令承包单位停止使用该批钢筋；如该批钢筋可降级使用，应与建设、设计、总承包单位共同确定处理方案；如不能用于工程则指令退场。

(2)指令施工单位不得进行混凝土的浇筑；要求施工单位报验，收到施工单位报验单后按验收标准检查验收。

(3)指令停止相关部位继续施工；请具有资质的法定检测单位进行该部分混凝土结构的检测；如能够达到设计要求，予以验收；否则要求返修或加固处理。

3．不妥之处：未组织竣工预验收(初验)。正确做法：收到工程竣工申请后，应组织专业监理工程师对施工资料及各专业工程的质量情况全面检查，对检查出的问题，应督促承包 单位及时整改，对竣工资料和工程实体验收合格后，签署工程竣工报验单，并向建设单位提 出质量评估报告。

4．不正确。建设单位在收到工程竣工验收报告后，应组织设计、施工、监理等单位进行工程验收。验收合格后方可使用。

【命题点与拓展】 做好本题，需要根据《建设工程监理规范》，熟知总监理工程的职责以及工程验收的相

关程序，并且要了解工程案例中常见问题的处理方式。本案例第1、2、3 题主要考查总监理 工程师及监理人员的职责。

(1)总监理工程师职责：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的 资质，给业主及总包单位提出审查意见；④检查和监瞥监理人员的工作，根据工程项目的进 展情况进行人员调配，并在实施监理工作过程中，对不称职的监理人员进行调换；⑤主持监 理工作会议(包括监理例会)，签发项目监理机构的文件和指令；⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；⑦审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工 更w大

百度文库 生物达人12

结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑾组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报 告、专题报告和项目监理工作总结；⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目 的竣工验收；⑩主持整理工程项目的监理资料。总监理工程师不得将以下工作委托给总监理 工程师代表：①主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；②签发开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；③审核签认竣工结算；④调解建设单位与 承包单位的合同争议、处理索赔；⑤根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的监 理人员进行调换。

(2)监理员的职责：①在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；②检查承包单位投入工程项目的。

第3 题 某工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施

工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包 给一家专业施工单位。

开工前：(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；(2)在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点；(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；(4)在合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工的申请。总监理工程师不予批准。钢筋混凝土施工过程中监理人员发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋供货方虽提供了质量合格证明，但在使用前的抽检试验中材质检验不合格；(2)在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；(3)该部位施工完毕后，混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。竣工验收时：总承包单位完 成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请 竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向 建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，即将该工程 正式投入使用。【问题】

1．对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价，并说明理由。如果 有不妥当之处，写出正确做法。

2．对施工过程中出现的问题，监理人员应分别如何处理? 更w大

百度文库 生物达人12

3．指出工程竣工验收时，总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处，写出正确做法。

4．建设单位收到监理单位提交的质量评估报告，即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。

试题解析：

(1)不妥：直接修改该部分图纸及签发给施工总包单位不妥，总监理工程师无权修改图纸。正确做法：人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；③复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；④按设计图及相关标准，对承包单 位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； ⑤担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；⑥做好监理日记和有关的监 理记录。本案例第4 题主要考查监理单位的预验收和建设单位组织验收的关系。工程竣工之 后，首先要求总监理工程师代表监理单位进行工程预验收，验收合格之后需要向建设单位提 交质量评估报告，并且建设单位需要组织各方进行正式验收，合格之后方可使用。建设单位 不得在没有正式验收之前就开始使用。

第4 题 监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位 选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件。

事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单 位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理 指令通知甲施工单位执行。

事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此。总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责 任。

事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用了未经报验的建筑材 料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同 约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师

更w大

百度文库 生物达人12

随即指令施工单位恢复了正常施工。

事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求。而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。

事件5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意，因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由 监理单位承担。【问题】

1．请指出事件1中总监理工程师行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理? 2．事件2中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么? 3．针对事件 3，专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。

4．事件4 中甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担? 5．事件5 中建设单位的说法是否正确?为什么? 试题解析：

1．不应直接致函设计单位。理由：总监理工程师无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。

2．(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。(2)直接向乙单位下发整改通知单不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因为乙施工单位和建设单位没有合同关系。

3．(1)无权签发《工程暂停令》。理由：这是总监理工程师的权利。(2)程序有不妥之处。理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。

4．不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的损失由甲施工单位承担。

5．不正确。理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应 由监理单位承担。

【命题点与拓展】 做好本题，需要根据《建设工程监理规范》，熟知总监理工程的职责以及工程验收的相

关程序，并且要了解工程案例中常见问题的处理方式。索赔及延期应根据双方的合同条款进 行。本案例第1 题主要考查设计变更的流程。根据《建设工程监理规范》规定：设计单位对原设计存在的缺陷提出 更w大

百度文库 生物达人12 的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程 变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由 建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规 定经有关部门审定。所以总监理工程师无权擅自进行设计变更。本案例第2 题主要考查分包 单位与总承包单位的关系。《建设工程安全生产管理条例》规定总承包单位依法将建设工程 分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和 分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。本案例第3题主要考查总监理工程师和专业 监理工程师的职责。根据《建设工程监理规范GB50319-2000》3．2．2，总监理工程师应履行以下职责：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批 项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的资质，并提出 审查意见；④检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；⑤主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；⑦审核签署承包单 位的申请、支付证书和竣工结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调 查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑾组织编写并签发 监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理_工作总结；⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目 进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；⒀主持整理工程项目的监理资料。根据《建设工 程监理规范GB50319-2000》3．2．5，专业监理工程师应履行以下职责：①负责编制本专业的监理实施细则；②负责本专业监理工作的具体实施；③组织、指导、检查和监督本专业 监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；④审查承包单位提交的涉及 本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；⑤负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；⑥定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题 及时向总监理工程师汇报和请示；⑦根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；⑧负责本 专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；⑨核查进场材料、设备、构配件的

原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；⑩负责本专业的工程计量工作，审核工程计 量的数据和原始凭证。本案例第4 题主要考查考查合同关系。本案例第5题主要考查考查工 程的索赔。监理工程师有权要求对未经报验的建筑材料进行检验，由此带来的工期延误和经 济损失应由施工单位负责。

第5 题

某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经

更w大

百度文库 生物达人12

总监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-1所示(时间单位:月)，各项工作均匀速施工。在施工过程中发生如下事件。事件1：由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4 个月，工期相应顺延，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造 成的损失不予补偿。

事件2：推迟4 个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工 程师的同意。该方案将G、H、I三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表5-1。事件3：工作G经监理工程师核准每月实际完成工程量均为400m3。承包单位在报价单

中的工料单价为50元/m3，其他直接费率为3%，间接费率为10%，现场经费率为5%，利润率为5%，计税系数为3.41%。【问题】

1．在图5-1 中，如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少? 2．指出事件1 中总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。

3．在表5-1中G、H、I三项工作流水施工的工期为多少?此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求?为什么? 4．按合同约定，事件3中工作G每月的结算款应为多少? 试题解析：

1．应按工作B、C、H顺序安排施工。B工作在第1个月末开始，C工作在B工作完成之后开始，C工作在第6个月末完成，H工作在第10个月末开始。故中间间断时间为4个月。

2．不妥之处：不能用口头指令。正确做法：应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期；应顺延工期，并补偿因延期开工造成的损失。

3．计算流水步距错位相减求得差数列：G 与H之间。H与I 间的流水步距:KH.1=max(2,2,-5)=2个月

G、H、I三项工作的流水施工工期为(3+2)+(2+3)=10 个月。此时工程总工期为：4+6+10=20个月，可以满足原竣工日期要求。4．直接费：40*50=20000(元)； 其他直接费：20000*3%=600(元)； 现场经费：20000*5%=1000(元)；间接费：(20000+600+1000)*10%=2160(元)利润：(20000+600+1000+2160)*5%=1188(元)，税金： 更w大

百度文库 生物达人12

(20000+600+1000+2160+1188)*3.41%=850.73(元)；结算款：20000+600+1000+21604-1188+85.73=25798.73(元)。

【命题点与拓展】 做好本题目，要熟知流水施工的过程以及工期的计算方法．并且需要懂得概预算中各种

费用的计算方法。本案例第1、2题主要考查流水施工的概念以及工期的计算方法。流水施 工：工程项目组织实施的一种管理形式，就是由固定组织的工人在若干个工作性质相同的施 工环境中依次连续工作的一种施工组织方法。工程施工中，可以采用依次施工(亦称顺序施工法)、平行施工和流水施工等组织方式。对于相同的施工对象，当采用不同的作业组织方法时，其效果也各不相同。流水施工的特点：科学地利用了工作面，争取了时间，总工期趋于合理；工作队及其工人实现了专业化生产，有利于改进操作技术，可以保证工程质量和提 高劳动生产率；工作队及其工人能够连续作业，相邻两个专业工作队之间。可实现合理搭接； 每天投入的资源量较为均衡，有利于资源供应的组织工作；为现场文明施工和科学管理创造 了有利条件。

本案例第3、4题主要考查工程费用的计算方法．其相关公式如下：分项工程综合造价=直接工程费+措施费十间接费+利润+税金； 间接费一企业管理费+规费=直接工程费*问接费率；利润=(直接工程费+间接费)*利润率；税金=(直接工程费+间接费+利润)*计税系薮数

第6 题

某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式，工期为15个月。承 包单位投标所报工期为13 个月。合同总价确定为8000 万元。合同约定：实际完成工程量超 过估计工程量25%以上时允许调整单价；拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰，最高拖延 工期赔偿限额为合同总价的10%；若能提前竣工，每提前1 天的奖金按合同总价的1‰计算。

承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图6-1 所示。

图6-1 施工进度计划

施工过程中发生了以下4 个事件，致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。事件1：A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元/m3，实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同，工程量为32万m3。N工作在B 和C 工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m3。承包单位计划用 4 个月完成。3项土方工程均租用1 台机械开挖，机械租赁费为1 万元/月·台。事件 更w大

百度文库 生物达人12

2：F 工作，由于设计变更等待新图纸延误1 个月。

事件3：G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0.5个月的日 降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。

事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5.5 个月完成。由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求：

(1)顺延工期6.5 个月。理由是：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1 个月；连续 降雨属于不利的条件和障碍影响1个月；监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应 补偿工期0.5 个月。

(2)N工作的费用补偿为：16 元/m3*32万m3-512 万元。

(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5 个月的机械闲置费为：5月*1万元/月·台*1台=5万元。

【问题】

1．请对以上施工过程中发生的4 个事件进行合同责任分析。

2．根据总监理工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期是多少?说明理由。3．确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。4．分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并计算其金额。

试题解析：

1．合同责任分析：

(1)事件1 和事件2 中的工程延期属于建设单位责任；(2)事件3 中日降水量超过当地30年气候资料记载最大强度的0.5 个月的延期，属于不可抗力；补偿土方工程款为：8 万m3*16 元/m3+(32-8)万m3*14元/m3-464万元；补偿承包单位的总费用为：464万元。

4．承包单位应承担超过合同工期的违约责任。

拖延工期赔偿费为：8000万元*0.001 元/天*30天=240万元，小于最高赔偿限额，最高赔偿限额=8000 万元*0.1=800万元。

【命题点与拓展】 做好本题目，要明确工程建设中的合同责任，并且对于相应的责任体及赔偿细则有个明

确的概念。本案例第1 题主要考查合同的责任分析。事件1 和事件2 的工期延长是由于建设 单位提出设计变更，因此属于建设单位责任。事件3 中连续降雨累计1 个月其中0.5个月的

日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度造成的工期延误，是由不可抗力因素造成 的。不可抗力；指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或 更w大

百度文库 生物达人12

其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。而另外0.5个月属于承包单位应当承担的风险责任。事件4 中

承包单位应对分包单位负责，因此出现质量事故时总承包单位也要承担责任。本案例第2题主要考查工期的索赔。承包单位投标书中承诺合同工期为13 个月，根据前面的分析N、F、G工作造成的工期的延长不属于承包单位的责任，应该延长。考虑到N、F、G施工段的关系，应延长工期1 个月。本案例第3 题主要考查费用的索赔。首先不应赔偿机械闲置费，因 为前四个月机械在施工。按照合同约定实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价。新增土方工程量为32万m3。前25%按照原先的价格16万/m3，后面的按照调整后的单价进行计算。经过计算得到464 万元。本案例第4 问，根据第2 题知工程延期一个月。承包单位应承担超过合同工期的违约责任。具体金额根据合同进行计算．并保证不得超过最 高赔偿金额。(3)事件4 中0.5 个月的延期属于承包单位应承担的风险责任，属于承包单位责 任。2．承包单位投标书中承诺合同工期为13个月；F、G工作工期均不予顺延；N 和D均为8工作的紧后工作，为G、H的紧前工作，且N工作的持续时问为4个月，D工作持续时间为3 个月，故关键线路从A、B、D、H变为A、B、N、H，总工期为14个月；合同工期应顺延1个月。3．机械闲置费不予补偿。工程量清单中计划土方为：16万m3+16 万m3=32 万m3，新增土方工程量为：32万m3，应按原单价计算的新增工程量为：32万m3*25%=8万m3；补偿土方工程款为：8万m3*16元/m3+(32-8)万m3814元/m3-464万元；补偿承包单位的总费用为：464万元。4．承包单位应承担超过合同工期的违约责任。拖延工期赔偿费为：8000万元*0.001元/天*30天=240万元，小于最高赔偿限额．最高赔偿限额=8000万元*0.1=800 万元。

【命题点与拓展】 做好本题目，要明确工程建设中的合同责任，并且对于相应的责任体及赔偿细则有个明

确的概念。本案例第1 题主要考查合同的责任分析。事件1 和事件2 的工期延长是由于建设 单位提出设计变更，因此属于建设单位责任。事件3 中连续降雨累计1 个月其中0.5个月的

日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度造成的工期延误．是由不可抗力因素造成 的。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用务款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。而另外0.5个月属于承包单位应当承担的风险责任。事件4 中

承包单位应对分包单位负责，因此出现质量事故时总承包单位也要承担责任。本案例第2题主要考查工期的索赔。承包单位投标书中承诺合同工期为13 个月，根据前面的分析N、F、G工作造成的工期的延长不属于承包单位的责任，应该延长。考虑到N、F、G施工段的关 更w大

百度文库 生物达人12

系，应延长工期1 个月。本案例第3 题主要考查费用的索赔。首先不应赔偿机械闲置费，因 为前四个月机械在施工。按照合同约定实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价。新增土方工程量为32万m3。前25%按照原先的价格16万/m3，后面的按照调整后的单价进行计算。经过计算得到464 万元。本案例第4 问，根据第2 题知工程延期一个月。承包单位应承担超过合同工期的违约责任。具体金额根据合同进行计算，并保证不得超过最 高赔偿金额。

更w大

第四篇：2017年监理工程师考试《案例分析》真题及答案

2017年监理工程师考试《案例分析》真题及答案

第一题

某施工，实施过程中发生如下事件：

1、事件1：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目建立机构：①确定项目建立机构目标;②确定建立工作内容;③制定监理工作流程和信息流程;④进行项目建立机构组织设计，根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。

2、事件2：总监理工程师对项目建立机构的部分工作安排如下：

造价控制组：①研究制定预防索赔错失;②审查确认分包单位资格;③审查施工组织设计与施工方案。

质量控制组：④检查成品保护措施;⑤审查分包单位资格;⑥审批工程延期

事件3：为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作：

(1)明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务

(2)拟定合理的承发包模式和合同计价方式

(3)建立健全实施动态控制的监理工作制度

(4)审查施工组织设计

(5)对工程变更进行技术经济分析

(6)编制资金使用计划

(7)采用工程网络计划技术实施动态控制

(8)明确各级监理人员职责分工

(9)优化建设工程目标控制工作流程

(10)加强各单位(部门)之间的沟通协作

事件4：采用新技术的某专业分包工程开始施工后，专业监理工程师编制了相应的监理实施细则，总监理工程师审查了其中的监理工作方法和措施等主要内容

问题：

1、指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的有点。

2、逐项指出事件2中总监理工程师对造价控制组合质量控制组的工作安排是否妥当。

3、逐项指出事件3中各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项。

4、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，总监理工程师还应审查监理实施细则中的那些内容。

【参考答案】

1.(1)组建项目监理机构的步骤不妥，正确的步骤是①②③④，先④进行项目监理机构组织结构设计，然后再③制定工作流程和信息流程。

(2)矩阵制组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向职能系统，另一套是横向

子项目系统。这种组织形式的纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最忧结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。确点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

矩阵制组织形式的特点：①优点：加强各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最忧结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养;

②缺点：纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

2.不妥当。其中，②审查确认分包单位资格和③审查施工组织设计与施工方案均应属于质量控制组工作，⑥审批工程延期属于进度控制组工作。

总监理工程师对造价控制组的安排不妥当。理由：②审查确认分包单位资格和③审查施工组织设计与施工方案均应属于质量控制组工作，总监理工程师对质量控制组的安排不妥当。理由：⑥审批工程延期属于进度控制组工作。

3.组织措施：(1)、(3)、(8)、(9)、(10)

技术措施：(4)、(7)

经济措施：(5)、(6)

合同措施：(2)

4.(1)在采用新技术的某专业分包工程开始施工后，专业监理工程师才编制监理实施细则不妥。

根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013规定，监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批后实施。

(2)总监理工程师还应审查监理实施细则的如下几个方面：1)编制依据、内容的审核，2)项目

监理人员的审核，3)监理工作流程、监理工作要点的审核，4)监理工作制度的审核。

第二题

某工程，参照定额工期确定的合理工期为1年，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：

事件1：建设单位提出如下要求：①总监理功臣是代表负责增加和调配监理人员;②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款③项目监理机构增加平行检验项目。

事件2：在基础工程施工中，项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝，为此总监理工程师签发《工程暂停令》，经检测及设计验算，需进行加固补强，施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强方案。项目监理机构按工作程序进行出之后，签发《工程复工令》。

事件3：为使工程提前完工投入使用，建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是，施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案，提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出《监理通知单》

，要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再矜持整改要求，因气温骤降，导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。

问题：

1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。

2、针对事件2，写出项目监理机构在签发《工程复工令》之前需要进行的工作程序。

3、针对事件3，分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级，并综合判断该事故的最终等级。

4、针对事件3的安全事故，分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任，并说明理由。

【参考答案】

1.(1)不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员;

正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。

(2)不妥之处：施工单位将本月工程款支付申请直接报连建设单位;

正确做法：施工单位将本月工程款支付申请提交监理人审查，监理人在14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，自监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。

2.在加固补强完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复申请，项目监理机构应审查施工单位报连的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令。

3.2人死亡属于一般事故，9人重伤属于般事故，1100万元的直接经济损失属于较大事故。该事故的最终登记为较大事故。

4.(1)建设单位有责任，发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。该工程定额工期确定的合理工期为1年，建设单位要求施工单位提前3个月竣工，超过20%，不合理。

(2)监理单位有责任，专业监理工程师不再坚持整改要求不正确，施工单位拒不整馥或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。

(3)施工单位有责任，承包人应修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施，而不是违反施工技术规范标准组织施工。

第三题

事件1：实施过程中发生如下事件：

事件1：施工单位完成下列施工准备工作后即向项目监理机构申请开工：①现场质量、安全生产管理体系已监理;②管理及施工人员已到位③施工机具已具备日使用条件④主要工程材料已落实⑤水、电、通信等已满足开工要求。项目监理机构从未上述开工条件不够完备

事件2：项目监理机构审查了施工单位报送的实验室资料，内容包括：实验室资质等级，实验人员资格证书。

事件3：项目监理机构审查施工单位报送的施工组织设计后认为：①安全技术措施符合工程建设强制性标准②资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划满足工程施工需要③施工总平面布置科学合理，同时要求施工单位补充完善相关内容。

事件4：施工过程中，建设单位采购的一批材料运抵现场，施工单位组织清点和检验并向项目监理机构报送材料合格证后即开始用于工程。项目监理机构随即发出《监理通知单》，要求施工单位停止该批材料的试用，并补报质量证明文件。

事件5：施工单位按照合同约定将钢结构屋架吊装工程分包给具有相应资质和业绩的专业施工单位。分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构，专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案。

问题：

1、针对事件1，施工单位申请开通还应具备哪些条件?

2、针对事件2，项目监理机构对试验室的审查还应包括哪些内容?

3、针对事件3，项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括哪些内容?

4、针对事件，施工单位还应补报哪些质量证书文件?

5、分别指出事件5中分包单位和专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。

【参考答案】

1.施工单位申请开工还应具备的条件：(1)设计交底和图纸会审已完成，(2)施工组织设计已经由总监理工程师签认;(3)进场道路已满足开工要求。

2.项目监理机构对试验室的审查还应包括：(1)试验室的试验范围;(2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;(3)试验室管理制度。

3.项目监理机构对施工组织设计的审查还应包括：(1)编审程序应符合相关规定;(2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

4.施工单位还应补报的质量证明文件包括：(1)质量检验报告，(2)性能检测报告，(3)施工单位的质量抽检报告等。

5.(1)分包单位的不妥之处：分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构。

正确做法：分包单位的专项施工方案应由分包单位技术负责人签字后，交给总包单位，经总包单位技术负责人审查、签字后，提交项目监理机构审核。

(2)专业监理工程师的不妥之处：专业监理工程师审核后批准了分包单位经项目经理签字的专项施工方案。

正确做法：在总监理工程师的组织下，专业监理工程师应审查总包单位报送的专项施工方案，并将审查意见提交给总监理工程师。

第四题

依法必须招标的工程，建设单位采用公开招标方式选择监理单位承担施工监理任务，工程施工过程中发生如下事件：

事件1：编制监理招标文件时，建设单位提出投标人应具备规定的工程监理资质条件外，还必须满足下列条件：

(1)具有工程招标代理资质

(2)不得组成联合体投标

(3)已在工程所在地行政辖区内进行工商注册登记

(4)属于混合股份制企业

事件2：经评审，评标委员会推荐了3名中标候选人，并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人，同时，与中标候选人协商，要求重新报价。中标候选人拒绝了建设单位的要求。

事件3：中标监理单位与建设单位按照《建设工程监理合同(示范文本)》签订了监理合同，合同履行过程中，合同双方就以下四项工作是否可作为附加工作进行了协商;①工程建设过程中外部关系协调②施工起重机械安全性检测③施工合同争议处理④竣工结算审查

事件4：管道工程隐蔽后，项目监理机构对施工质量提出质疑，要求进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已通过项目监理机构检验为由拒绝复验。项目监理机构坚持要求施工单位进行剥离复验，经复验该隐蔽工程质量合格。

问题：

1、逐条指出事件1中建设单位针对投标人提出的条件是否妥当，说明理由。

2、指出事件2中建设单位做法不妥之处，说明理由。

3、分别指出事件3中四项工作是否可作为附加工作?说明理由。

4、针对事件4，施工单位、项目监理机构的做法是否妥当?说明理由，该隐蔽工程剥离所发生的费用由谁承担?

【参考答案】.(1)具有工程招标代理资质的要求不妥当。理自：招标人不得以投标人是否具有工程招标代理资质的要求排斥潜在投标人。

(2)不得组成联合体投标的要求妥当。在《招标投标法实施条例》第三十七条规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。

(3)投标人在工程所在地行政辖区内进行了工商注册登记的要求不妥当。理自：招标人不得以地区限制排斥潜在投标人。

(4)投标人属于混合股份制企业的要求不妥当。理由：招标人不得对潜在投标人实行歧视政策。

2.不妥之处：5日后公示，理由：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告Z日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

不妥之处：与中标候选人协商，要求重新报价。

理由：招标人和中标人应当依照法律法规的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内窨的其他协议。

3.①②可以作为附加工作，①本是建设单位的工作属于监理工作范围外的工作可以作为附加工作，②是使用单位的工作，监理单位做为监督单位参与验收，但不承担施工起重机械安全性检测。③④不可以作为附加工作，③④是监理的正常工作范围。

4.施工单位拒绝复验不妥当，监理机构做法妥当。

监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。

经检验证明工程质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

第五题

某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划如图5-1所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

施工过程中发生如下事件：

事件1：工作A为基础工程，施工中发现未探明的地下障碍物，处理障碍物导致工作A暂停施工0.5个月，施工单位机械闲置损失12万元，施工单位向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。

事件2：由于建设单位订购的工程设备未按照合同约定时间进场，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。

事件3：事件2发生后，建设单位要求工程仍按原计划工期完工，为此，施工单位决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见表5-1

问题：

1、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路及工作E、M的总时差和自由时差。

2、针对事件1，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由。

3、针对事件2，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由

4、针对事件

3、为使赶工费用最少，应选哪几项工作进行压缩》说明理由，需要增加赶工费多少万元?

【参考答案】

1.关键线路B→D→K→I→K→L→N→Q、B→D→G→J→L→N→Q。

E的总时差为1个月，自自时差为1个月。

M的总时差为4个月，自自时差为2个月。

2.施工中发现文物和地下障碍物时，建设单位承担自此发生的费用，顺延延误的工期。但是自于A工作有1个月的总时差，所以A停工0.5个月不影响总工期，所以工程延期为0月，可以索赔施工单位机械闲置损失12万元。

3.自于工程设备是自建设单位采购，建设单位承担由此发生的费用损失，顺延延误的工期。J工作是关键工作，所以应批准工程延期2个月，费用补偿6万元。.(1)L、N、Q为关键工作，自于N工作的赶工费率最低，故第1次调整应缩短关键工作N的持续时间1.5个月，增加赶工费1.5×10=10万元，压缩总工期1个月。

(2)调整后L、N、Q仍然为关键工作，在可压缩的关键工作中，自于L工作的赶工费率最低，故第2次调整应缩短关键工作L的持续时间0.5个月，增加赶工费05×20=10万元，压缩总工期0.5个月。

(3)经过以上两次优调整，已达到缩短总工期2个月的目的，增加赶工费为：15+10=25万元。

第六题

某工程，签约合同价为25000万元，其中暂列金额为3800万元，合同工期24个月，预付款支付比例为签约合同价(扣除暂列金额)的20%。自施工单位实际完成产值达4000万元后的次月开始分5个月等额扣回。工程进度款按月结算，项目监理机构按施工单位每月应得进度款的90%签认，企业管理费率2%(以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数)，利润率7%(以人工费、材料费、施工机具使用费和管理费之和为基数)，措施费按分部分项工程费的5%计，规费综合费率8%

(以分部分项工程费、措施费和其他项目费之和为基数)，综合税率3%(以分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费之和为基数)。

施工单位在前8个月的计划完成产值见表6-1。

工程实施过程中发生如下事件：

事件：基础工程施工中，自于相邻外单位工程施工的影响，造成基坑局部坍塌，已完成的工程损失40万元，工棚等临时设施损失3.5万元，工程停工5天。施工单位按程序提出索赔申请，要求补偿费用43.5万元、工程延期5天。建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。

事件2：工程在第4月按计划完成后，施工至第5个月，建设单位要求施工单位搭设慰问演出舞台，项目监理机构确认该计日工项目消耗人工80工日(人工综合单价75元/工日)，消耗材料150㎡(材料综合单价100元/㎡)。

事件3：工程施工至第6个月，建设单位提出设计变更，经确认，该变更导致施工单位增加人工费、材料费、施工机具使用费共计18.5万元。

事件4：工程施工至第7个月，专业监理工程师发现混凝土工程出现质量事故，施工单位于次月返工处理合格，该返工部位对应的分部分项工程费为28万元。

事件5：工程施工至第8个月，发生不可抗力事件，确认的损失有：

①在建永久工程损失20万元;

②进场待安装的设备损失3.2万元;

③施工机具闲置损失8万元;

④工程清理花费5万元。

【问题】

1.本工程预付款是多少万元。按计划完成产值考虑，预付款应在开工后第几个月起扣?

2.针对事件1，指出建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。

3.针对事件2至事件4，若施工单位各月均按计划完成施工产值，项目监理机构在第4-7个月应签认的进度款各是多少万元? 4.针对事件5，逐条指出各项损失的承担方(不考虑工程保险)，建设单位应承担的损失是多少万(计算结果保留2位小数)

【参考答案】

1.工程预付款(25000-3800)×20%=4240(万元);

1～6月份计划完成产值=350+400+650+800+900+1000=4100(万元)>4000(万元)，所以预付款应从开工后第7个月起扣。

2.不妥之处：建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。

正确做法：建设单位应补偿工程实体损失和临时设施损失共计43.5万元，工期顺延5天。

3.第4月应签认的进度款=800×90%=720(万元)，第5月应签认的进度款=[9000000+(80×75+150×100)×(1+8%)×(1+3%)]×90%=8121024.36(元)=812.10(万元);

第6月应签认的进度款[1000+18.5×(1+12%)×(1+7%)×(1+8%)×(1+3%)]×90%=922.20

第7月应签认的进度款1200×90%-4240/5=232(万元)。

4.①在建永久工程损失20万元——应由建设单位承担;

②进场待安装的设备损失3 2万元 应由建设单位承担;

③施工机具闲置损失8万元 应自施工单位承担;

④工程清理耗费5万元——应自建设单位承担;

建设单位应承担的损失=20+3.2+5=28.20(万元)。

第五篇：2011年注册安全工程师事故案例分析考试真题



 2011年注册安全工程师事故案例分析考试真题

一、A焦化厂为民营企业，从业人员1000人，2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排，被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤堆喷洒，这样既仰制了扬尘，又避免了废水外排。为防止相关事故发生，该厂于2009年5月20日制定实施了《A焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。

2011年5月11日15时20分许，A厂备煤工甲、乙在进行胶带输送机巡检作业时闻到强烈异味，随后两人分别前往不同部位查找原因。15时38分，乙听到从甲的方向传来一声闷响，气浪迎面扑来，发现通廊部分坍塌。乙立即呼救。厂领导接到报告后，迅速组织对胶带输送机通廊坍塌现场进行搜救，在胶带输送机通廊北端发现甲倒在废墟中。甲头部有明显外伤，身上大面积烧伤，经医务人员确认已经死亡。

事故调查确认，此次事故为1号煤仓内苯蒸汽爆炸事故。在含苯废水向煤场内煤堆喷洒1年后，废水管道断裂，废水从管道断裂处流入煤堆底部，经胶带输送机运输，大量含苯煤粉进入1号煤仓，从含苯煤粉中挥发出的低浓度苯蒸汽积累、聚集达到爆炸极限，遇到点火源后引起爆炸。

根据以上场景，回答下列问题(共14分，每题2分，1~3题为单选题，4~7题为多选题)：

1、根据《中华人民共和国安全生产法》关于安全生产管理机构设置及安全管理人员配备的规定，A厂()

A.可以只配备兼职安全生产管理人员。

B.可以委托注册安全工程师事务所代管企业安全生产。

C.可以委托具有安全评价资质的评价机构代管企业安全生产。

D.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

E.可以委托具有注册安全工程师职业资格的个人代管企业安全生产。

2、A厂招收新从业人员，新上岗的从业人员安全培训时间不得少于()学时

A.1

2B.2

4C.36

D.48

E.72

3、A厂2009年百万工时伤害率()

A.1B.2C.3D.4E.5

4、根据注册安全工程师管理规定，作为A厂的注册安全工程师，可从事的安全生产工作包括()

A、参与本厂组织的事故调查

B、参与本厂厂内隐患排查治理

C、进行本厂员工职业病鉴定

D、参与本厂员工安全培训

E、为本厂选用和发放劳动防护用品

5、根据生产事故调查和处理条例，该起事故的调查，下列说法正确的是()

A、由A厂所在地县级人民政府国资委组织调查

B、由A厂所在地县级人民政府安全生产监督管理部门组织调查

C、由A厂所在地县级人民政府环境部门组织调查

D、可邀请相关专家作为调查组成员参与事故调查

E、A厂上级主管部门、工会参与事故调查

6、A厂工作场所存在的职业性有害因素包括()

A、煤尘

B、笨

C、氯

D、高温

E、焦炉煤气

7、A厂要恢复生产在修复破坏的设备、设施后还需()

A、重新办理安全生产许可证

B、完善安全生产制度和操作规程

C、将事故责任人移送司法机关

D、全面落实事故调查报告整改要求

二、B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。

木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。

事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。

根据以上场景，回答下列问题(共16分，每题2分，1~3题为单选题，4~8题为多选题)：

1、该起事故的直接经济损失不包括()

A.医疗费用

B.企业停产损失费用

C.事故罚款

D.清理现场费用

E.丧葬及抚恤费用

2、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)

A.一般事故

B.较大事故

C.很大事故

D.重大事故

E.特别重大事故 

3、从业人员长期接触B厂木材加工车间的粉尘可能引发的职业病是()

A.尘肺

B.苯中毒

C.炭疽

D.职业性哮喘

E.甲醛中毒

4、在下列措施中，对解决木厂加工车间内粉尘浓度常年超标问题有效的治理措施包括(ABCD)

A、密闭产尘设备措施

B、粉尘堕化措施

C、除尘净化措施

D、通风净化措施

E、防静电措施

5、在移动传送带过程中，可用于预防人员间接触电的技术措施有(ACE)

A、安装静电保护装置

B、安装电磁屏蔽

C、采用TT系统

D、安装机械联锁

E、采用保护接零系统

6、针对B厂的粉尘爆炸危险性，下列说法正确的是(ABD)

A、粉尘的分散度越高，越容易发生爆炸

B、尘浓度越高，爆炸危险性越大

C、含氧量越高，爆炸强度越大

D、粉尘温度越高，爆炸危险性越大

E、粉尘湿度越高，爆炸危险性越大

7、在事故调查处理工作中应坚持的原则有(BE)

A、优先保护农民工权益的原则

B、“四不放过”的原则

C、公正、公开的原则

D、企业利益至上的原则

E、实事求是、尊重科学的原则

8、该起事故暴露B厂在日常安全管理中存在的问题有(AB)

A、安全培训教育不到位

B、安全检查不到位

C、劳动防护用品不合格

D、未采用防爆电机

E、岗位责任制不健全

三、C建筑工程公司原有从业人员650人，为减员增效，2009年3月份将从业人员裁减到350人，质量部、安全部合并为质安部，原安全部的8名专职安全管理人员转入下属二级单位，原安全部的职责转入质安部，具体工作由2人承担。

2010年5月，C公司获得某住宅楼工程的承建合同，中标后转包给长期挂靠的包工头甲某，从中收取管理费。2010年5月，甲找C公司负责人借用吊车吊运一台800KG-m的塔式起重机组件，并借用了“A”类汽车驾驶执照的员工乙和丙。2010年11月7日中午，乙把额定起重8T的汽车式起重机开到工地，丙用汽车将塔式起重机塔身组件运至工地，乙驾驶汽车式起重机开始作业，C公司机电队和运输队7名员工开始组装塔身。当日18时，因吊车油料用完且天黑无照明，丙要求下班，甲不同意。甲找来汽油后，继续组装。20时，发现塔吊的塔身首位倒置，无法与塔基对接。随后，甲找来3名临时工，用钢绳绑定、人拉钢绳的方法扭转塔身，转动中塔身倾斜倒向地面，作业人员躲避不及，造成3人死亡、4人重伤。

根据以上场景，回答下列问题(22分)：

1、确定此次事故类别并说明理由。

2、指出C公司主要负责人应履行的安全生产职责。

3、分析本次事故暴露出的现场安全管理问题。

4、提出为防止类似事故发生应采取的安全措施。

四、D热电厂2x300MW扩建工程的燃煤系统包括：煤仓，运煤系统，破碎系统，给煤系统。煤仓内堆煤最大高度为14m。燃煤由汽车运入电厂，采用胶带输送机将煤送到磨煤机中磨成煤粉，煤粉送至锅炉喷燃器，由喷燃器喷到炉膛内燃烧。扩建工程使用该厂原有的2个容积500立方米柴油储罐储存点火锅炉用燃油。

给水系统的功能是将水送入省煤器。进入省煤器的水经水冷壁和过热器等受热面，变成过热蒸汽后送入汽轮机带动发电机发电。

D厂调节水系统有一个储存为12t的液氨储罐。

发电机的冷却方式为“水—氢—氢”方式，氨气由直径100mm的管道引入发电机设备。制氢系统有9个表压3.2MPa，容积10立方米的氢罐。锅炉机组最大连续蒸发量为1025t/h,过热蒸汽出口压力为17075MPa。

D厂远离城区。为方便员工生活，D厂在厂区设立了一座加油站，加油站有2个容积150立方米的汽油储罐，汽油的密度为730kg/m3.受D厂委托，E安全评价机构对该厂扩建工程进行了安全评价，出具了安全评价报告，并提出了安全生产标准化建设方案。

根据以上场景，回答下列问题(共计22分)

1、为预防燃煤输送系统事故，应采取哪些安全技术措施?

2、D厂委托给E机构的安全评价属于哪种类型?简述该类安全评价包括的主要内容。



3、根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)结合以上场景，说明安全生产标准化建设中生产现场管理和生产过程控制的要求。

4、根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218——2009)指出D厂存在的重大危险源并说明理由。

五、F氧化铝厂采用拜耳法生产氧化铝，生产工艺为：原料储运，石灰消化，原矿将制备，高压溶出，赤泥沉降洗涤，分解与种子过滤，蒸发及排盐，氢氧化铝焙烧与包装等。原料，中间产品，产品主要有：铝土矿，石灰，液碱，燃煤，硫酸，柴油，硫酸铵，赤泥，氧化铝，灰渣，煤气，过热蒸汽，液氨，水等。该厂生产的主要工作由本厂负责，辅助性工作承包给G企业。F厂主办公楼有：2部电梯，1套消防系统，26个灭火器。

F厂自备煤气站和热电站。煤气站生产氢氧化铝焙烧用煤气，煤气生产能力为65000N.m3/h。热电站有：3台130t/h燃煤锅炉，1套12MW汽轮发电机组，1套25MW汽轮发电机组。热电站生产270度地蒸汽，生产能力为220t/h , 蒸汽在管道中的压力为3.7MPa。

F厂热力工程系统有：主厂房，堆煤场，燃煤破碎筛分输送系统，油泵房，除盐水站，点火泵房，灰渣库，熔盐加热站，除灰系统，热力管网，氨法脱硫系统等单元。工艺间物料采用管道或机动车辆输送。

2010年3月，F厂组织了安全检查，对发现的事故隐患分析表明，现场作业人员没有意识到的事故隐患占31%，查出的两个重大事故隐患1,2在2010年1月份检查时已经发现。重大事故隐患1未整改的原因是F厂的甲车间认为是乙车间负责整改，乙车间认为应由甲车间负责整改。重大事故隐患2未整改的原因是F长认为是应由G企业出整改资金，G企业认为应由F厂出整改资金。

根据以上场景，回答下列问题(共26分)

1、指出F厂原料，中间产品，产品中得火灾爆炸物质并说明理由。

2、指出上述场景中的特种设备。

3、指出F厂热力工程系统中危险因素及其存在的单元。

4、确定重大事故隐患1.2的整改责任单位并说明理由。

5、针对安全检查发现的问题，提出整改措施。2011年注册安全工程师安全生产管理考试真题

1、根据生产安全事故造成的人员伤亡和直接经济算是，一般将事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故，按造成的直接经济算是划分，重大是个的标准时是()。

A.1000万元以下

B.1000万元以上(含1000万元)，3000万元以下

C.3000万元以上(含3000万元)，5000万元以下

D.5000万元以上(含5000万元)，1亿元以下

2、海因里希将事故因果连锁过程概括为五个要素，并用多米诺骨牌来形象的描述这种事故因果连锁关系，五个要素为()

A.人的缺点，人的不安全行为或物的不安全状态，能量意外释放、事故、伤害

B.遗传及社会环境、人的缺点、屏蔽火灾、事故、伤害

C.人的缺点、管理缺陷、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害

D.遗传及社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害

3、中宣部、国家安全生产监管总局、公安部、广电总局、全国总工会、团中央和全国妇联组织开展了2011年全国“安全生产月”活动，该活动的主题是()。

A.关爱生命、安全发展

B.安全责任、重在落实

C.安全发展、预防为主

D.治理隐患、防范事故

4、为了加强安全生产工作，我过对若干具有较高生产安全风险的企业实行了安全许可制度，下列企业中，实行安全许可制度的是()

A.道路运输企业、危险化学品生产企业、民用焊破器材生产企业

B.眼花爆竹生产企业、民用爆破器材生产企业、冶金企业

C.危险化学品生产企业、矿山企业、机械制造企业

D.石油天然气开采企业、建筑施工企业、危险化学品生产企业

5、在企业安全生产管理过程中，对于不同岗位所需安全生产管理人员的安排。要根据其个人从业经验、能力等综合因素决定，这体现了()。

A.整分合原则

B.能级原则

C.3E原则

D.激励原则

6、甲公司投资建设码头项目，由乙公司对该项目设计、施工总承包。其中，基础土石方工程分包给丙公司。丙公司在浇注混凝土过程中，由于丁公司(混凝土供应商)混凝土车胶管摆动，将正在浇注的混凝土的丙公司一名员工打死，该事故的事故发生单位为()公司。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

7、岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训、定期安全教育培训和专题安全教育培训。其中，日常安全教育培训的重点内容之一是()

A.从业人员的权利与义务

B.转岗技能的培训

C.作业岗位安全风险辨识

D.新工艺、新技术推广

8、特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，下列关于跨省(自治区、直辖市)从事特种作业人员培训的说法中，错误的是()

A.可以参加户籍所在地省安全生产监督管理部门组织的培训

B.可以参加从业所在地省安全生产监督管理部门组织的培训

C.可以参加户籍所在地受委托的社区的市安全生产监督管理部门组织的培训

D.可以参加户籍所在地受委托的县级安全生产监督管理部门组织的培训

9、安全生产检查的宫缩程序一般包括检查前准备、实施检查、检查结果分析、提出整改要求、整改落实、整改结果反馈。认真做好检查前的各项准备工作，可使安全检查工作事半功倍。下列事项中，属于检查前准备个内容的是()。

A.查阅岗位安全生产责任制的考核记录

B.查阅检查对象的日常维护和保养记录

C.分析检查对象可能出现的危险，危害情况

D.进行检查对象风险控制促使有效性后评估

10、生产经营单位选用的特种劳动防护品必须具备“三证”和“一标志”。“三证”和“一标志”分别是指()

A.生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志

B.生产许可证、产品合格证、安全许可证和安全标志

C.经营许可证、产品合格证、安全许可证和劳动保护标志

D.经营许可证、质量合格证、安全鉴定证和劳动保护标志

11、甲油库乙化验工在夜间取样过程中，不慎掉入无盖消防井内，造成脚部扭伤，甲油库主任在接到报告后，进行了如下的处理，其中错误的是()。

A.立即报告了上级安全部门

B.对乙化验工进行了处罚

C.要求设备管理人员对消防井内进行检查，对无盖井加井盖。

D.向油库全体员工通报事故，避免该类似事故重复发生

12、承包商在有危险的生产区域内作业，有可能发生人身伤害，设备算坏，环境污染等事故，发包方应要求承包商做好安全风险分析，井指定安全措施，井()审核批准后实施。

A发包方

B承包商主要负责人

C监理

D承包商上级

13、根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令第16后)，重大事故隐患治理方案应包括治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，以及()。

A考核内容的要求

B重大危险源辨识和监控

C安全措施和应急预案

D治理效果评估和验收

14、如改变经过安全监管部门批准的工程建设项目安全设施设计，可能降低安全性能的，应经设计单位书面同意，并有生产经营单位报()批准

A企业上级部门

B原设计单位

C原批准部门

D建设部门

15、在安全生产监督管理过程中，监督检查深沉个函经营单位安全生产的组织管理，规章制度建设，职工教育培训以及各级安全生产责任制的落实等工作属于()。

A技术监督

B专业检查

C过程检查

D行为检查

16、我国对从事特种设备的设计、制造、安装、修理、维护保养、改造的单位实施资格许可。并对部分产品出厂实施安全性能监督检验，是()的要求。

A设备准用制度

B市场准入制度

C监督检查制度

D责任追究制度

17、某危险化学品生产经营单位有甲、乙、丙、丁四个库房，分别存放有不同类别的危险化学品，各库房之间距离均大于500米。依据下表给出的临界量，不属于重大危险源的库房是()。

A、甲库房：300吨苯乙烯，2吨环氧丙烷，3吨乙醚 

B、乙库房：30吨甲苯二异氰酸酯，10吨丙烯醛，5吨环氧丙烷

C、丙库房：5吨硝化纤维素，1吨三硝基甲苯，0.2吨硝化甘油

D、丁库房：200吨乙醇，100吨汽油，1吨乙醚

18、按照安全系统工程和人机工程原理建立的安全生产规章制度体系，一般将规章制度分为4类，隐患排查和治理制度属于安全生产规章制度的()类。

A、综合管理

B、人员管理

C、设备设施

D、环境管理

19、甲公司与乙公司合资成立丙公司，从事铁矿开采，由甲公司控股。丙公司的安全生产投入由()予以保证。

A、甲公司

B、丙公司董事会

C、丙公司董事长

D、丙公司总经理

20、下列关于安全生产风险抵押金监督管理的说法，不正确的是()。

A、企业当年未发生事故，动用安全生产风险抵押金的，在下一不再另行存储

B、企业当年发生事故，动用安全生产风险抵押金的，在下一自行按动用金额补齐差额

C、企业生产经营规模，从业人数等安全生产风险抵押金核定基础发生较大变化，由省、市、县安全监管部门和同级财政部门调整并通知企业补存(退还)

D、已缴纳安全生产风险抵押金的企业依法关闭破产时，经申请，由省、市、县安全监管部门和同级财政部门核准后，允许企业按规定自主支配专户结存资金

21、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478号)适用于在中华人民共和国境内从事()的企业。

A、冶金

B、道路交通运输

C、建材

D、机械制造

22、生产经营单位应对从业人员进行劳动防护用品相关知道的教育培训，使从业人员做到“三会”。“三会”是指()。

A、会检查劳动防护用品的可靠性，会正确使用劳动防护用品，会正确维修劳动防护用品

B、会正确购买劳动防护用品，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品

C、会检查劳动防护用品的可靠性，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品

D、会正确辨识劳动防护用品真伪，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品

23、某企业员工甲驾驶汽车上班途中，因车速过快与同向行驶的一辆大货车追尾，造成甲某身亡。甲某家属提出了工伤认定申请。下列关于认定结果的说法，正确的是()。

A、认定为工伤

B、视同工伤

C、比照工伤

D、不予认定工伤

24、生产经营单位应对重大危险源登记建档，并将重大危险源相关情况报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门备案。下列关于重大危险源的事项，不需要备案的是()。

A、重大危险源安全评价报告

B、重大危险源的监控措施

C、日常检查发现一般隐患的整改情况

D、重大危险源事故应急救援预案

25、按照导致事故的原因，安全技术措施可分为防止事故发生的安全技术措施和减少事故损失的安全技术措施两类，常用的减少事故损失的安全技术措施有()。

A、监控、隔离、故障——安全设计、消除危险源

B、隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援

C、隔离、故障——安全设计、设置薄弱环节、避难与救援

D、监控、设置薄弱环节、个体防护、消除危险源

26、跨两个及两个以上行政区域的建设项目，对其实施安全设施“三同时”监督管理的行政部门是()。

A、其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门

B、其各自所在地的人民政府安全生产监督管理部门

C、县级以上的人民政府安全生产监督管理部门

D、国家安全生产监督管理总局

27、生产经营单位提交的建设项目安全设施设计，经过县级政府安全生产监督管理部门组织审查未通过的，按照审查意见整改后，需要向()申请再审查。

A、原县级审查部门

B、该项目所在的市级审查部门

C、该项目所在的省级审查部门

D、国家安全生产监督管理总局

28、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的()过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，按照安全技术规范的要求进行监督检验，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

A、安装、改造、重大维修

B、改造、移装、拆除

C、改造、日常维修、拆除

D、安装、日常维修、重大维修 

29、某企业在安全文化建设中，提出“三不伤害”原则，建立相应的机制以促使“三不伤害”原则落实到每个岗位，做到“个人自扫门前雪，还管他人瓦上霜”，取得较好效果。这主要发挥了企业安全文化功能中的()。

A、辐射功能

B、凝聚功能

C、激励功能

D、同化功能

30、在企业安全文化建设过程中，员工应充分理解和接受企业的安全承诺，并结合岗位任务实践这种承诺。下列工作中，不属于一级员工实践的安全承诺是()。

A、清晰界定全体员工的岗位安全责任

B、在本岗位工作上始终采取安全的方法

C、对任何安全异常和事故保持警觉并主动报告

D、接受培训，在岗位工作中具有改进安全绩效的能力

31、《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)建立了特种设备安全监察制度，特种设备安全监察的主要环节是()。

A、设计、制造、安装、使用、检验、改造、责任追究

B、设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造

C、设计、制造、检验、改造、化学清洗、事故处理

D、行政许可、设计、制造、安装、使用、检验、改造

32、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861--2009)，可将生产过程上的危险和有害因素分为4大类。下列因素中，()不在4大类范围内。

A、人的因素

B、物的因素

C、环境因素

D、社会因素

33、下列关于危险有害因素辨识的说法中，不适用于机械设备危险有害因素辨识的是()。

A、从运动部件和工件进行辨识

B、从操作条件、检修作业进行辨识

C、从误运转和误操作进行辨识

D、从火灾、爆炸方面进行辨识

34、根据《安全验收评价导则》(AQ8003—2007)，下列关于安全评价描述内容中，不属于安全验收评价结论内容的是()。

A、符合性评价的综合结果

B、评价对象正式运行后存在的危害因素及其危害程度

C、评价对象危害因素的安全技术措施

D、明确评价对象是否具备验收条件

35、某评价机构承担了煤矿建设项目的安全预评价工作，并成立了评价项目组，在明确评价对象、评价范围后，收集了相关的法律法规和标准、评价对象的基础资料和相关事故案例。在预评价的前期装备工作中，该评价项目组还应进行的工作是()。

A、全面辨识危险有害因素

B、合理划分评价单元

C、选择适用的评价方法

D、实地调查类比工程

36、某车间在进行起吊作业时，由于起吊物的重量超过了起重设备的额定起重量，造成了起吊设备倾翻，设备下方的作业人员当场死亡。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—1986)，这起事故为()事故。

A、物体打击

B、机构伤害

C、坍塌

D、起重伤害

37、职业性有害因素是指危害从人员健康的各类因素。按其来源，生产过程中有害因素可分为()。

A、物理因素、化学因素和生物因素

B、生产因素、难关因素和经济因素

C、管理因素、技术因素和个体因素

D、生产过程因素、劳动过程因素和生产环境因素

38、根据《职业病防治法》，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向行政主管部门提交()。

A、卫生防护设施设计报告

B、职业病危害预评价报告

C、职业卫生专篇

D、职业危害控制效果评价报告

39、由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称为法定职业病。下列关于职业病诊断条件中，不作为界定法定职业病基本条件的是()。

A、在职业活动中产生

B、列入法定职业病范围

C、与劳动用工行为相联系

D、接触职业危害因素5年以上

40、《职业病目录》(卫法监发[2002]108号)给出了事3种法定尘肺病。其中，发病人数占前三位的疾病是()。

A、矽肺、炭黑尘肺、水泥尘肺

B、煤工尘肺、滑石尘肺、水泥尘肺

C、铸工尘肺、电焊工尘肺、铝尘肺

D、矽肺、煤工尘肺、铸工尘肺