宁夏省2015年监理工程师《合同管理》：合同的变更模拟试题[样例5]

第一篇：宁夏省2015年监理工程师《合同管理》：合同的变更模拟试题

宁夏省2015年监理工程师《合同管理》：合同的变更模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商。A：不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费 B：应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费 C：不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费

D：既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费 E：自我评定

2、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

3、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有性质。A：最高决议 B：最终裁定 C：一般裁定 D：行政决议 E：工程变更单

4、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料

5、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。

A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同

D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。A：1 B：5 C：7 D：14 E：工程变更单

7、下列关于《监理工程师通知回复单》应用的说法中。正确的是。A：一般由监理员签认，重大问题由专业监理工程师签认

B：一般由专业监理工程师签认，重大问题由总监理工程师签认 C：承包单位可对多份监理工程师通知单予以综合答复 D：由承包单位负责人对监理工程师通知单予以答复 E：工程保险金

8、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。A：可调总价合同 B：纯单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、平行承发包模式的优点不包括。A：有利于缩短工期 B：有利于提高利润 C：有利于质量控制

D：有利于建设单位在更广范围内选择施工单位 E：工程保险金

10、【例1·单选题】监理工程师受业主委托对项目设计和施工实施全过程监理时，应。

A：审核设计单位分专业设计进度计划，编制设计总进度计划 B：审核单位工程、分部工程进度计划，编制施工总进度计划

C：审核设计单位和施工单位提交的进度计划，编制监理总进度计划及其分解计划

D：审核项目总进度计划，编制工程项目年度计划 E：自我评定

11、下列内容中，属于建设工程静态投资的是。A：涨价预备费 B：基本预备费 C：建设期利息 D：铺底流动资金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、在双代号时标网络计划中，关键线路是指__。A．没有虚工作的线路 B．由关键节点组成的线路 C．没有波形线的线路

D．持续时间最长工作所在的线路

13、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由。

A：招标人承担，费用由投标人承担 B：投标人承担．费用由招标人承担 C：招标人承担，费用由招标人承担 D：投标人承担，费用由投标人承担 E：专业监理

14、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是。A：委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任 B：监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C：委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 D：监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 E：专业监理

15、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。A：施工 B：设备采购 C：设计

D：材料采购 E：专业监理

16、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。A：流动资金估算一般采用分项详细估算法

B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债

C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金 D：流动资金应列入建设工程造价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行 C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D：按照成本加利润原则，由监理人商定 E：专业监理

18、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。A：监理单位 B：人民法院 C：人民检察院

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

19、在GB/T 19000—2000标准的“质量管理体系基础”中将由组织的顾客或其他人以顾客的名义对质量管理体系所进行的审核称为__审核。A．第一方 B．第二方 C．顾客 D．第三方 20、按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图，针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在的风险威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响。这种风险识别方法是。A：财务报表法 B：初始清单法 C：专家调查法 D：流程图法 E：工程保险金

21、是决定工程项目质量的关键阶段，要能充分反映业主对质量的要求和意愿。A：工程设计阶段 B：工程施工阶段 C：项目决策阶段

D：项目可行性研究阶段 E：工程变更单

22、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

23、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。A：和解 B：调解 C：行政决定 D：仲裁 E：专业监理

24、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N。A：总时差为零

B：自由时差等于总时差 C：自由时差为零

D：自由时差小于总时差 E：自我评定

25、在施工阶段监理工作的基本表式中，《工程开工/复工报审表》属于__。A．建设单位用表 B．监理单位用表 C．承包单位用表 D．各方通用表

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师在施工图设计阶段的监理工作有__。

A．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 B．对施工图进行修正

C．编写工作总结报告，整理归档监理资料

D．审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告 E．对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告

2、监理单位在设计阶段的信息收集要从__等方面进行。A．不同类工程相关信息 B．在建工程所在地相关信息

C．设计中的设计进度计划，设计质量保证体系 D．勘察、测量、设计单位相关信息 E．工程所在地政府相关信息

3、下列选项属于工程材料的是。A：建筑材料 B：建筑构配件 C：建筑半成品

D：电梯等工程实体配套设备 E：施工机械

4、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工

5、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3

6、影响合同计价方式选择的因素有。A：项目的复杂程度 B：工程设计工作的深度 C：工程施工的难易程度

D：工程进度要求的紧迫程度 E：工程投资目标的约束条件

7、分包商应立即执行的变更指令包括。A：工程师直接送达的书面指令 B：工程师代表直接送达的书面指令 C：承包商代表直接送达的书面指令

D：经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E：经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

8、下列双代号网络计划时间参数计算式正确的有。A： B： C： D： E：

9、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列工程中，需要由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的有__。A．深基坑工程 B．地下暗挖工程 C．脚手架工程 D．高大模板工程 E．拆除工程

10、某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则__。A．投标人可以修改投标文件的实质内容 B．投标人不得修改投标文件的实质内容

C．招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D．投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求 E．投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

11、设备的运杂费不包括（）。

A．国产设备厂家交货地点或进口设备抵达地起至工地仓储点止所发生的运费和装卸费

B．引进设备中的人员出国考察费 C．供销部门手续费 D．设备采购保管费 E．进口设备检验费

12、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为__。A．工程加速索赔 B．工程变更索赔

C．合同中明示的索赔 D．合同中默示的索赔 E．合同外的索赔

13、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括。A：承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B：本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额 C：承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款 D：承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款 E：承包商代表不能胜任工作

14、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括__。A．同类工程施工经历 B．财务状况 C．企业信誉

D．项目经理资质要求 E．环境管理体系

15、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A．关键线路有2条  B．工作1—3与工作3—6的总时差相等  C．工作4—7与工作5—7的自由时差相等  D．工作2—6的总时差与自由时差相等  E．工作3—6的总时差与自由时差不等

16、《建设工程监理规范》规定，建设工程项目监理机构中的监理人员必须包括__。

A．总监理工程师代表 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员

E．监理单位技术负责人

17、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如下图所示，该计划表明。

A：工作②→⑥与工作③→⑤的自由时差相等 B：工作④→⑤与工作⑥→⑦的总时差相等 C：工作③→⑦的总时差与自由时差相等

D：工作①→②与工作①→③的自由时差相等 E：工作①→③的总时差与自由时差相等

18、工程量清单是的依据。A：进行工程索赔 B：编制项目投资估算 C：编制招标控制价 D：支付工程进度款 E：办理竣工结算

19、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括（）。A．审核承包商的工程核算成本 B．审查结算

C．用技术经济方法组织评选设计方案

D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷 E．编制施工组织设计

20、建设项目环境影响评价工作内容包括__。A．调查研究环境条件

B．识别和分析项目影响环境的因素 C．提出治理和保护环境的措施 D．比选和优化环境保护方案 E．组织验收环保设施

21、按照FIDIC((施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括__。

A．业主提供的设计不当造成的损失 B．承包商施工原因造成的爆炸 C．工程所在国发生战争 D．放射性污染导致停工

E．施工遇到不利气候条件导致的停工

22、【例2·多选题】与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。

A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同

23、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

24、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

25、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括。A：不可抗力事件的影响

B：承包人采购的施工材料未按时交货 C：施工许可证没有及时颁发 D：不具备合同约定的开工条件

E：工程师未按合同约定提供所需指令

第二篇：山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

2、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

3、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

5、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。A：自然人 B：法人 C：智力成果 D：其他组织 E：专业监理

6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

7、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。A：专家调查法 B：经验数据法 C：初始清单法 D：风险调查法 E：工程保险金

8、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A：业主代表 B：技术负责人 C：总监理工程师 D：专业监理工程师 E：自我评定

9、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

10、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

11、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

12、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

13、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。A：法定代表人 B：技术负责人 C：专业负责人

D：主管部门负责人 E：工程变更单

14、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。A：离岸价 B：到岸价

C：离岸价+国外运费 D：到岸价+外贸手续费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、图4-8是工作K的实际进度与计划进度的比较，如K的全部工程量为W，则从中可以看出K工作二月份的计划施工任务量是。A：14％W B：15％W C：16％W D：17％W E：自我评定

18、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。A：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金

19、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。

A：该工作实际进度超前的天数 B：该工作实际进度拖后的天数 C：该工作的实际投资超额量 D：劳动量投入的多余量 E：自我评定

20、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。A：整个工程单位时间内的资源需求量 B：各项工作的开始时间和完成时间 C：各项工作之间的搭接关系 D：工程费用与工程总工期之间的关系 E：自我评定

21、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

22、关于建设工程监理的说法，正确的是。

A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

23、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

24、关于供货方代运货物的说法错误的是。

A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货 B：采购方接收后，运输部门不再负责 C：在交运前出现的问题，由供货方负责

D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责 E：专业监理

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。A：1万元以上5万元以下 B：5万元以上l0万元以下 C：10万元以上30万元以下 D：30万元以上50万元以下 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。A．关键线路 B．工程内容进度 C．非关键线路 D．工作内容进度 E．工程总进度

2、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

3、建设工程质量的特性主要表现在。A：节能性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：全面性

4、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

5、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

6、进度控制的经济措施包括__。A．建立进度信息网络

B．实施工期提前奖励和延期罚款 C．及时办理工程预付款支付手续 D．加强风险管理

E．及时办理工程进度款手续

7、设备运杂费通常是由__构成的。A．运费和装卸费 B．包装费

C．供销部门手续费 D．仓储费

E．采购与仓库保管费

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定，下列费用中，属于措施费的有。

A：材料二次搬运费 B：工具用具使用费 C：检验试验费

D：夜间施工增加费 E：安全施工费

10、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

11、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有。A：提交工程师确定

B：提交争端裁决委员会决定 C：业主与承包商协商 D：仲裁 E：诉讼

12、【例1．多选题】卓越绩效模式的实质包括。A：强调“大质量”观 B：聚焦于经营结果 C：是一个成熟度标准 D：合作共赢 E：战略导向

13、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收

E．最终产品的质量

14、索赔费用的计算方法有。A：总费用法 B：网络分析法

C：修正的总费用法 D：ABC分析法 E：实际费用法

15、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

16、设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在__。A．招标文件的内容 B．招标方式

C．投标书的编制要求 D．开标形式 E．评标原则

17、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

18、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用__方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A．直接投资 B．资本金注入 C．贷款贴息 D．投资补助 E．转贷

19、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费

D：建设单位管理费 E：汇率变动部分

20、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有。A：解决施工中出现的设计问题 B：办理设计文件审批手续 C：对设计文件的质量负责 D：编制施工招标文件 E：参加工程验收

21、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

22、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。

A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程

E．模板工程和脚手架工程

24、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

25、基准收益率是财务评价中一个重要的参数，是投资者对投资收益率的最低期望值。它不仅取决于资金来源的构成，而且还取决于项目未来风险的太小和通货膨胀的高低。具体影响因素有。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：风险贴补率 D：社会效益率 E：通货膨胀率

第三篇：江西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

江西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价(CIF)为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为l7％，该批设备无消费税。银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。A：208．08 B：240．56 C：277．44 D：282．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。A：9月10日 B：9月17日 C：9月25日 D：9月30日 E：专业监理

3、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。A：发布招标公告之日

B：承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理

4、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

5、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A．工程管理部门

B．人民政府建设主管部门 C．人民政府规划主管部门 D．工程监理资质评审委员会

6、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工 E：自我评定

7、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交。A：监理总结报告 B：质量评估报告 C：监理验收报告 D：质量检验报告 E：工程变更单

8、在施工合同履行中，发包人按合同约定贝毛买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失

D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理

9、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

10、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

11、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。流水节拍(单位：天)A：17 B：20 C：23 D：24 E：自我评定

12、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。A：给承包人顺延工期并追加合同价款 B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D：工期延误和费用损失均由承包人承担 E：专业监理

14、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。A：1200 B：2000 C：2350 D：2570 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、下列费用中，属于措施项目费用的是。A：施工降水费 B：总承包服务费 C：工程排污费 D：社会保障费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

17、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第18天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第 24天和第28天，则工作M的自由时差为__天。A．1 B．3 C．4 D．8

18、某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。A：按订购数量支付 B：按实际交货数量支付

C：待供货方补足数量后再按订购数量支付 D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金 E：专业监理

19、《建筑法》规定，中止施工满的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A：1个月 B：3个月 C：6个月 D：12个月 E：工程保险金

20、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。A：业主因素 B：施工技术因素 C：组织管理因素 D：社会环境因素 E：自我评定

21、下列项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是。A：职能制监理组织形式 B：直线职能制监理组织形式 C：矩阵制监理组织形式 D：直线制监理组织形式 E：工程保险金

22、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

23、【例3·单选题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外．施工企业还欠银行利息200万元．违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元．则拍卖得款的分配应为。A：全都归银行所有

B：返还施工企业550万元 C：返还施工企业600万元 D：返还施工企业750万元 E：专业监理

24、【例1·单选题】由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。A：采购方 B：代运方 C：供货方

D：采购方和供货方共同 E：专业监理

25、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值，这些步骤正确的顺序是。A：①→②→③→④ B：①→③→②→④ C：①→③→④→② D：②→①→③→④

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是__。A．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

2、由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有。A：施工单位 B：设计单位 C：监理单位 D：劳务单位 E：供货单位

3、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。A：提出开工报告

B：确定工程监理中标单位 C：组织项目后评估

D：提出项目竣工验收申请报告

E：组织项目试生产和单项工程预验收

4、对工程网络计划进行资源优化，其目的是使该工程__。A．资源需用量最少

B．资源需用量尽可能均衡 C．资源强度最低

D．满足资源限量要求 E．总工期缩短

5、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。A：财务评价 B：技术评价 C：经济评价 D：社会评价 E：环境评价

6、下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有。A：对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析 B：对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证

C：技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D：采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制

E：对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

7、建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括__。

A．提供基准点

B．拆除地上地下障碍物 C．处理施工优良问题 D．平整施工现场

E．落实土地征用、青苗树林赔偿

8、企业定额的水平（）。

A．与劳动生产率水平变动方向一致 B．与劳动消耗水平变动方向相反 C．与劳动生产率水平变动方向相反 D．与劳动消耗水平变动方向一致 E．与物质消耗水平变动方向相反

9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括。A：工程质量保修范围 B：质量保修期限 C：保修金数额

D：发包人的保修通知书格式

E：施工质量责任的保修金扣留方式

10、工程监理招标一般包括。A：招标准备 B：编制监理规划 C：组织现场踏勘

D：编制和发售招标文件 E：签订工程监理合同

11、质量管理体系文件的编制原则包括下列。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：持续受控 E：可操作性

12、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括。

A：分部分项工程费 B：利润 C：规费 D：预留金 E：税金

13、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费

D．土地使用权出让金 E．工程监理费

14、下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有。A：净现值指数 B：总投资收益率 C：利息备付率

D：项目投资财务净现值 E：项目资本金净利润率

15、下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有。A：延误发放施工图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D：施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E：依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

16、下列各项原则中。属于建设工程监理实施原则的有。A：集权与分权统一 B：经济效率

C：公正、独立、自主 D：总监理工程师负责制 E：权责一致

17、对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是__。A．有足够证据证明有质量保证的一般材料 B．破坏性试验项目，质量保证资料齐全时 C．耐久性试验项目，质量保证资料齐全时 D．质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料

E．只有通过对施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品

18、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。A：项目投资财务内部收益率 B：利息备付率

C：投资各方财务内部收益率 D：借款偿还期

E：项目投资财务净现值

19、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

20、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

21、下列属于FIDIC道德准则中公平的内容有。A：寻求符合可持续发展原则的解决方案

B：在提供职业咨询、评审或决策时公平地提供专业建议、判断或决定 C：为客户服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突，都应告知客户 D：在任何情况下，始终维护咨询业的尊严、地位和荣誉 E：不接受任何可能影响其独立判断的报酬

22、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理土地征用

B：向工程师提供工程进度计划

C：提供保证施工安全需要的围栏设施

D：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E：提供施工现场的地下管线资料

23、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是__。A．检验批 B．分项工程 C．分部工程 D．子单位工程 E．单位工程

24、工程质量监控主体有（）。A．质量监督站 B．设计院 C．勘察单位 D．监理单位 E．建设单位

25、设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有。A：组建项目监理机构、编制管理规划 B：组织设计招标或方案竞赛

C：编制设计任务书，确定质量要求和标准 D：优选设计单位，配合业主签订设计合同 E：审核设计工作组织与任务分工

第四篇：宁夏省2016年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题

宁夏省2016年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。A：排列图法 B：因果分析图法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单

2、下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是。A：落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B：建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施 C：建立激励机制．奖励工期提前的施工单位 D：履行合同义务，协调有关各方的进度计划 E：工程保险金

3、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。A：审查施工总进度计划

B：编制单位工程施工进度计划 C：编制详细的出图计划 D：确定建设工期总目标 E：自我评定

4、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。

A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏

D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理

5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。

A：承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定 B：发、承包双方最终确认价在综合单价中调整 C：招标文件中的暂估价定

D：市场价格信息在综合单价中调整 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理

8、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。

A：地方政府建设行政主管部门 B：上级政府建设行政主管部门 C：地方政府投资主管部门 D：上级政府投资主管部门 E：工程保险金

9、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期

B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定

10、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。A：1 B：5 C：7 D：14 E：工程变更单

11、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。A：直线制 B：职能制

C：直线职能制 D：矩阵制 E：工程保险金

12、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。

A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织 B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织 C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织 E：专业监理

13、下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是。A：事先约定各个部门在工作中的相互关系 B：建立信息沟通制度 C：平衡监理人员使用计划 D：委任工作职责分明 E：工程保险金

14、【例2·单选题】安装图设计时间目标属于阶段的时间目标。A：初步设计 B：技术设计 C：施工图设计 D：设计准备 E：自我评定

15、【例2·单选题】材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差。A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 E：专业监理

16、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理

17、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是。A：对工程造价目标进行风险分析 B：对拟建项目进行财务评价 C：对已完工程进行计量 D：进行工程变更价款审查

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在进行质量管理体系审核的内部审核中，在正式运行阶段，重点审核。A：适用性 B：统一性 C：符合性 D：原则性 E：工程变更单

19、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人和承包人共同 E：专业监理

20、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

21、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院

C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门

22、采用Partnering模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里，资源和效益的含义。

A：既包括有形的资源，也包括无形的效益 B：只包括有形的资源，不包括无形的效益 C：不包括有形的资源。但包括无形的效益

D：既不包括有形的资源，也不包括无形的效益 E：工程保险金

23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是。A：合同协议书内注明的施工期限

B：招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师顺延的时间之和

C：中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D：合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

E：专业监理

24、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]x[1+采购保管费率(％)]”可以计算出。A：材料费 B：材料单价 C：材料基价

D：工程设备单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。A：6 B：5 C：4 D：3 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段

2、项目监理机构的组织结构设计工作内容包括。A：确定项目监理机构目标 B：选择组织结构形式 C：划分项目管理机构部门 D：制定岗位职责和考核标准 E：制定工作流程和信息流程

3、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有__。A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程

E．非承包商原因检验导致施工延误

4、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括。A：设计单位的资质等级

B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性

E：施工图设计范围是否超过初步设计批复内容

5、供货方的运输责任主要涉及。A：产品质量缺陷 B：包装责任 C：逾期付款 D：发运责任 E：数量短缺责任

6、在建设工程风险识别过程中，核心工作是__。A．建立建设工程风险清单 B．建立初始风险清单 C．建设工程风险分解

D．识别建设工程风险因素，风险事件及后果 E．建立风险量函数

7、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

8、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。A．连续25点以上处于控制界限

B．连续35点中仅有1点超出控制界限 C．多次同侧 D．同期性变动

E．100点中不多于2点超出控制界限

9、质量数据的收集方法有__。A．等距抽样 B．二次抽样 C．全数检验

D．随机抽样检验 E．分层抽样

10、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。A．将招标发包的建筑工程发包给政府的指定的承包单位 B．将实行总承包的建筑工程肢解发包

C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位 D．将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 E．分包单位将其承包的工程再次分包

11、监理合同终止的条件有。A：工程竣工并移交

B：监理人完成合同约定的全部工作 C：施工单位办理完竣工结算

D：委托人与监理人结清并支付全部酬金 E：施工单位保修期结束

12、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。A．办理施工所需的证件

B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C．按规定办理施工噪声有关手续 D．负责已完成工程的成品保护

E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

13、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价

C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务

14、在《担保法》规定的担保方式中，能作为保证人。A：公民 B：国家机关

C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门

E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

15、建设单位具有__安全责任。

A．向施工单位提供施工现场及毗邻区域内等有关地下管线真实、部分或完整的资料

B．不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程法规的要求 C．不得压缩合同约定的工期

D．在编制工程概算时，应当确定有关安全施工所需费用

E．应当将拆除工程发包具有相应资质等级的施工单位等安全责任

16、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括__。A．价值百分比法 B．经验分析法 C．ABC分析法 D．强制确定法 E．哥顿法

17、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的需要。

A：编制招标文件 B：控制工程核算 C：编制施工图设计 D：订购主设备 E：制作非标准部件

18、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有。

A：施工作业的时间安排

B：各施工阶段准备采用的施工方案 C：各阶段准备投入的人员和设备数量 D：分包商施工各阶段的安排计划 E：指定分包商施工各阶段的安排计划

19、下列属于建设单位主要合同关系的是。A：劳务分包合同

B：工程承包(总承包、施工承包)合同 C：工程勘察合同 D：工程监理合同 E：工程设计合同

20、可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价

D．市场及拟建规模评价 E．社会评价

21、工程项目交付使用资产明细表中的设备、工具、家具、器具从哪几个方面进行分析。A：单位 B：数量 C：价值 D：项目 E：建设成本

22、建设工程项目竣工验收一般可以分阶段进行，即可以是__。A．分项工程验收 B．分部工程验收

C．单位(子单位)工程验收 D．单位工程验收 E．全部工程验收

23、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计—建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

24、【例2·多选题】与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有。

A：承包商承担大部分风险 B：管理层的参与 C：长期协议 D：资源共享 E：总价合同

25、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

第五篇：2015年上半年广西注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

2015年上半年广西注册监理工程师合同管理：变更管理模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

2、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

3、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益

C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目

4、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。A．组织协调 B．合同管理 C．信息管理 D．目标控制

5、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院

C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门

6、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。A．交谈协调法 B．书面协调法 C．访问协调法 D．情况介绍法

7、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

8、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。A．10万元 B．50万元 C．100万元 D．1000万元

9、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5

10、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。A．进度目标 B．实施不同阶段 C．施工阶段 D．季节变化

11、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

12、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

13、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案

B．所有工程文档都要向城建档案馆移交

C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内

14、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

15、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。A．终身保修 B．30年 C．50年

D．设计文件规定的年限

16、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担

17、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。A．项目经理

B．授权的监理人员 C．授权的监理工程师 D．监理单位技术负责人

18、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制

19、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。

A．以一次为限，且不得超过3个月 B．以两次为限，每次不超过3个月 C．次数不限，每次不超过3个月 D．次数不限，总期限不超过3个月 20、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。A．评审后 B．考核合格后 C．推荐

D．资质检验后

21、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。A．与分包单位承担连带责任 B．与建设单位承担连带责任 C．承担监理责任

D．与设计单位承担连带责任

22、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。A．监理单位技术负责人 B．监理单位行政负责人 C．政府建设行政主管部门 D．总监理工程师

23、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A．项目建议书 B．可行性研究 C．项目决策 D．勘察、设计

24、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

25、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。A．连续25点以上处于控制界限

B．连续35点中仅有1点超出控制界限 C．多次同侧 D．同期性变动

E．100点中不多于2点超出控制界限

2、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。A．工程定位和标高基准 B．施工平面布置

C．材料构配件采购订货 D．施工机械配置 E．见证取样送检

3、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

4、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为： a为350，b为30，c为：100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是__。A．a因素是次要因素 B．b因素是一般因素 C．c因素是次要因素 D．d因素是次要因素 E．e因素是主要因素

5、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。A．有关部门的审批意见和设计要求 B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

6、损失控制措施的作用表现在以下几个方面：__。A．避免损失的发生 B．降低损失发生的概率 C．降低损失的严重性 D．使损失后果减少到零 E．遏制损失的进一步发展

7、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

8、下列关于我国现行工程变更价款的确定，正确的说法有（）。

A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行

B．工程变更价款需经监理工程师确定后执行

C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据

9、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率

10、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。

A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动 B．承包商人员在工程所在国内的**、骚动或混乱

C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染

E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用

11、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

12、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

13、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．计算工期满足要求工期 B．资源需用量降至最低 C．总成本降至最低 D．资源强度降至最低

E．资源需用量满足资源限量要求

14、为适应监理工作的需要，组织结构形式选择的基本原则有__。A．有利于合同管理 B．有利于决策指挥 C．有利于目标控制 D．有利于信息沟通 E．有利于目标规划

15、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

16、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3

17、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

18、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定

D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况

19、施工准备阶段质量控制的内容主要有__。A．作业技术交底

B．设计交底和图纸会审 C．施工组织设计审查

D．施工生产要素配置质量审查 E．审查开工申请，把好开工关

20、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

21、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法

B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件

E．采用更先进的施工机械

22、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

23、按照反映的物质消耗的内容，可将定额分为（）。A．人工消耗定额 B．预算定额

C．材料消耗定额 D．概算定额 E．机械消耗定额

24、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应__。

A．质量控制资料应完整

B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整

C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定 D．观感质量验收应符合要求 E．质量检查记录齐全

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。

A．施工机械使用费清单 B．零星工作价格清单 C．主要材料价格清单 D．措施项目清单 E．其他项目清单