第一篇：造价员考试试题
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
造价员考试试题
一、单选题(共40题，每题1分)
1、建造10层以上的建筑宜选用＿＿＿。
A、汽车起重机
B、履带起重机
C、塔式起重机
D、自升式塔式起重机
第1题选择答案： ABCD
2、不需要外动力的打桩机有＿＿＿。
A、落锤式
B、单动汽锤式
C、双动汽锤式
D、柴油式
第2题选择答案： ABCD
3、一组流水中，施工过程数是属于＿＿＿。
A、工艺参数
B、空间参数
C、时间参数
D、流水参数
第3题选择答案： ABCD
4、在变形缝中沉降缝的构造特点是＿＿＿。
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
A、层顶断开
B、楼板墙身断开
C、基础断开
D、从屋顶到基础一断到底
第4题选择答案： ABCD
5、建筑施工图除总平面图、平面图、立面图、剖面图及大样图外，还应包括＿＿＿。
A、透视图
B、施工组织设计
C、计算书
D、设计说明
第5题选择答案： ABCD
6、雨篷梁是典型的＿＿＿构件。
A、受弯
B、受扭
C、受剪
D、受压
第6题选择答案： ABCD
7、钢筋混凝土雨篷板的受力钢筋布置在＿＿＿。
A、板的上面
B、板的下面
C、板的中间
D、悬挑端
第7题选择答案： ABCD
8、浇筑配筋混凝土比浇筑无筋混凝土的坍落度要求＿＿＿。A、大
B、小
C、相等
D、无关
第8题选择答案： ABCD
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
9、热轧钢筋按强度等级分为＿＿＿级。
A、2 B、3 C、4 D、5 第9题选择答案： ABCD
10、预算中是以生石灰为准计算的，石灰膏与生石灰的换算关系是1立方米石灰膏约需生石灰＿＿＿kg。
A、530 B、430 C、630 D、730 第10题选择答案： ABCD
11、开挖Ⅲ类土的放坡起点深度为＿＿＿。
A、1.0m B、1.2m C、1.5m D、2.0m 第11题选择答案： ABCD
12、若钢筋混凝土柱截面较小，且配筋又密时，宜采用＿＿＿振捣。A、插入式振捣器
B、表面振捣器
C、附着式振捣器
D、振动台
第12题选择答案： ABCD
13、标后施工组织设计包括＿＿＿。
A、施工组织总设计、分部工程施工组织设计
B、单位工程施工组织设计、年度施工组织设计
C、施工组织总设计、单位工程施工组织
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
设计、分部工程施工组织设计
D、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、分部工程施工组织设计、年度施工组织设计
第13题选择答案： ABCD
14、层高在＿＿＿m以内的设备管道层（技术层）、贮藏室不计算建筑面积。
A、1.1 B、2.2 C、3.0 D、2.5 第14题选择答案： ABCD
15、铸铁给排水管道沟在接头处增加土方量按＿＿＿增加计算。A、1.5% B、2.0% C、2.5% D、5% 第15题选择答案： ABCD
16、建筑工程脚手架工程量计算基本方法是＿＿＿。
A、按地上建筑面积计
B、按地上、地下全部建筑面积计
C、按墙体垂直投影面积计算
D、按天棚净面积计
第16题选择答案： ABCD
17、装饰工程的满堂脚手工程量计算中，基本层高度范围是＿＿。A、2.2～3.0m B、3.0～3.3m C、3.3～3.6m D、3.6～5.2m 第17题选择答案： ABCD
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
18、建筑安装工程费是由＿＿＿组成。
A、人工费、材料费、机械费
B、直接费、间接费、独立费
C、直接费、间接费、法定利润
D、直接费、间接费、计划利润与装备费、税金
第18题选择答案： ABCD
19、某定额含材料A，而实际工程中使用B，而“材料编码及单价表”没有B的定额单价，但有与之相近材料同类产品C、D、E。C、D、E的定额价为100、120、140(单位元／Kg)，C、D、E的市场价分别为200、220、240(单位元／Kg)，则进行换算时，B的单价取： A、100 B、120 C、140 D、170 第19题选择答案： ABCD
20、定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理______。A、可换算入定额内
B、建立补充定额
C、由甲乙双方商定在独立费中处理
D、第20题选择答案： ABCD
21、单层建筑物内设有部分楼层者，这个部分楼层是否应该计算建筑面积______。
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
A、应该
B、不应该
C、由预算员作主，自行决定
D、第21题选择答案： ABCD
22、屋面上部有围护结构的水箱间_______。
A、不应计算建筑面积
B、按围护结构外围水平面积计算建筑面积
C、按围护结构外围水平面积一半计算建筑面积
D、第22题选择答案： ABCD
23、砖基础施工所需工作面宽度为每边____mm A、150 B、200 C、250 D、300 第23题选择答案： ABCD
24、挖沟槽长度，外墙按图示中心线长计算，内墙按图示基础底面之间_______长度计算
A、实际
B、外边线
C、轴线
D、净长线
第24题选择答案： ABCD
25、人工挖孔桩土壤类别、机械类别与定额不相同时，可否进行调整______ A、不可调整
B、可调整
C、个别调整
D、部分调整
第25题选
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
择答案： ABCD
26、某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套_______脚手架
A、竹制
B、钢管
C、取竹制和钢管脚手架的平均值
D、由建设单位说了算
第26题选择答案： ABCD
27、某围墙，高度只有1.2米，可否套用相应的脚手架_____ A、根据甲方是否给套而定
B、不可
C、可以
D、根据施工现场是否搭设而定
第27题选择答案： ABCD
28、计算高层建筑增加费时，凡层数达到上限而檐高未达到时，以_____为准
A、层数
B、檐高
C、必须由甲方定
D、必须由乙方定
第28题选择答案： ABCD
29、混水砖墙24中砖定额04020，基价为1587.74元／10m3，其中
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
灰浆搅拌机用0.31台班，单价为44.68元／台班，卷扬机用0.71台班，单价为124.96元／台班。某层高为3.3米单层建筑物，长达15米，宽为8米。经计算砖墙工程量为100m3，且可套用该定额，则砖墙定额直接费为_____元
A、15877.4 B、15738.89 C、14851.68 D、14990.18 第29题选择答案： ABCD
30、下列说法正确的是_____ A、附墙垛凸出墙面厚度超过墙厚1.2倍时，应按砖柱计算
B、附墙垛凸出墙面厚度超过墙厚1.5倍时，应按砖柱计算
C、附墙垛凸出墙面厚度超过墙厚1.2倍时，把凸出部分并入墙身体积即可
D、附墙垛凸出墙面厚度超过墙厚1.5倍时，把凸出部分并入墙身体积即可
第30题选择答案： ABCD
31、在钢筋混凝土工程中，若使用木模板，当板高超过______米时，须计算超高费用
A、2.2 B、3.3 C、3.6 D、6 第31题选择答案： ABCD
32、箱式基础边缘实体体积应按_______计算
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
A、箱
B、顶板
C、底板
D、墙
第32题选择答案： ABCD
33、计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量______ A、按实调增
B、已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算
C、按施工规范计算
D、与甲方协商解决
第33题选择答案： ABCD
34、楼地面工程垫层按______计算工程量
A、实际面积
B、建筑面积
C、墙内边线围成的面积
D、以上答案都不对
第34题选择答案： ABCD
35、某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为______m2 A、1000 B、1140 C、1035 D、1070 第35题选择答案： ABCD
36、在防腐、保温、隔热工程中，块料面层定额以____砌为准 A、平面
B、立面
C、斜面
D、平、立、斜面综合考虑
第36题选择答案： ABCD
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
37、内墙抹灰面积，应扣除墙与构件交接处的面积，______ A、对
B、错
C、当交接处面积超过0.3m2时应扣除，否则不应扣除
D、若构件是现浇构件则扣除，否则不扣除
第37题选择答案： ABCD
38、某新建房屋的现浇雨篷，长宽为3×1米，则其底面混合砂浆抹灰工程量为____m2 A、3 B、1.5 C、0 D、介于1.5至3之间
第38题选择答案： ABCD
39、墙面贴块料面层均按____计算工程量
A、主墙间净面积
B、轴线面积
C、墙面普通抹灰面积
D、实贴面积
第39题选择答案： ABCD
40、塑钢门的安装，以_____计算工程量
A、洞口面积
B、塑钢门框面积
C、塑钢门的重量吨
D、塑钢门的重量公斤
第40题选择答案： ABCD
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
二、多选题(共30题，每题2分)
1、混凝土和易性主要表现在＿＿＿。
A、耐水性
B、抗冻性
C、保水性
D、流动性
E、粘聚性
第1题选择答案： ABCDE
2、构造柱一般应布置在＿＿＿。
A、建筑四角处
B、楼梯间转角处
C、门框两侧处
D、窗框两侧处
E、纵横墙交接处
第2题选择答案： ABCDE
3、桥梁的主要组成部分有＿＿＿。
A、桥梁
B、桥面
C、基础
D、地基
E、墩台
第3题选择答案： ABCDE
4、桥面伸缩缝类型有＿＿＿。
A、锌铁皮伸缩缝
B、橡胶伸缩缝
C、塑料伸缩缝
D、钢伸缩缝
E、沥青卷材伸缩缝
第4题选择答案： ABCDE
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
5、混凝土常用的外加剂有＿＿＿。
A、减水剂
B、早强剂
C、缓凝剂
D、防冻剂
E、引气剂
第5题选择答案： ABCDE
6、普通防水混凝土的防水作用主要依靠采用＿＿＿。
A、较小的水灰比
B、适量的密实剂
C、适量的防水剂
D、适宜的灰砂比
E、较高的水泥用量
第6题选择答案： ABCDE
7、热轧钢筋由I级到Ⅳ级的性能变化规律是＿＿＿。
A、抗拉强度由高到低
B、抗拉强度由低到高
C、塑性由低到高
D、塑性由高到低
E、塑性一样
第7题选择答案： ABCDE
8、按装饰效果抹灰分为＿＿＿。
A、普通抹灰
B、高级抹灰
C、装饰抹灰
D、喷涂
E、拉毛灰
第8题选择答案： ABCDE
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
9、不计算建筑面积的有＿＿＿。
A、贮仓
B、地下人防通道
C、宽度在300mm以下的变形缝
D、单层厂房内的操作平台
E、悬挑雨篷
第9题选择答案： ABCDE
10、下列各项按实体体积计算混凝土工程量的有＿＿＿。
A、现浇钢筋混凝土基础
B、现浇钢筋混凝土雨篷
C、现浇钢筋混凝土楼梯
D、现浇钢筋混凝土框架柱
E、预制混凝土过梁
第10题选择答案： ABCDE
11、打桩机具主要包括＿＿＿。
A、桩锤
B、桩帽
C、桩架
D、导向杆
E、动力装置
第11题选择答案： ABCDE
12、流水作业横道图可直观地表现出＿＿＿。
A、各过程的起止时间
B、各过程的先后顺序
C、各过程的逻辑关系
D、总工期
E、潜力所在和优化方向
第12题选择答案： ABCDE
13、下列各项不按实体体积计算钢筋混凝土工程量的有＿＿＿。
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
A、现浇钢筋混凝土阳台
B、现浇钢筋混凝土栏板
C、现浇钢筋混凝土楼梯
D、现浇钢筋混凝土平板
E、预制钢筋混凝土空心桩
第13题选择答案： ABCDE
14、建筑面积包括_______ A、交通面积
B、使用面积
C、辅助面积
D、结构面积
E、净面积
第14题选择答案： ABCDE
15、雨蓬建筑面积按下列规定计算:______ A、有柱的雨蓬按柱外围水平面积计算
B、独立柱的雨蓬按顶盖水平投影面积计算
C、独立柱的雨蓬按顶盖水平投影面积一半计算
D、无柱的雨蓬按水平投影面积一半计算
E、无柱的雨蓬不计算建筑面积
第15题选择答案： ABCDE
16、在下列建筑物内,当其层高在2.2m以内时,不应当计算建筑面积 A、设备管道层
B、贮藏室
C、书库
D、深基础地下架空层
E、第16题选择答案： ABCDE
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
17、按自然层计算建筑面积的有______ A、电梯井
B、有盖天井
C、无盖天井
D、大厅内回廊
E、承重书架
第17题选择答案： ABCDE
18、有关人工挖孔桩，不正确说法是______ A、若设置安全设施时，应另立项目计算
B、若设置坑内照明，应另立项目计算
C、若挖流砂，应另立项目计算
D、防人坠落加的井盖，应另立项目计算
E、第18题选择答案： ABCDE
19、某新建工程结算，由于层高为3.3米，故施工单位在天棚抹灰时搭
A、不可计算满堂脚手架项目
B、可以计算满堂脚手架项目
C、是否计算满堂脚手架项目由施工单位自定
D、是否计算满堂脚手架项目依据签证而定
E、第19题选择答案： ABCDE
20、不扣除0.3m2以内孔洞面积的分项工程有______ A、现浇砼墙
B、现浇砼板
C、预制砼柱
D、预制砼板
E、砌筑墙体
第20题选择答案： ABCDE
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
21、可套用异形梁定额的项目是____ A、L形梁
B、T形梁
C、十字梁
D、矩形梁
E、第21题选择答案： ABCDE
22、有关挑檐、天沟，错误的说法是_____ A、天沟按立方米计算
B、挑檐按平方米计算
C、挑檐的封口板按平板计算
D、天沟的封口梁按单梁计算
E、第22题选择答案： ABCDE
23、下列哪些构件不属于零星构件 ______ A、形状为150×150×150mm墩块
B、小型压顶
C、污水池
D、洗脸槽
E、形状为250×250×250mm墩块
第23题选择答案： ABCDE
24、以平方米为单位计算工程量的项目有_____ A、门窗贴脸
B、压缝条
C、防盗网
D、木窗
E、第24题选择答案： ABCDE
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
25、防水工程适用于_____ A、楼地面
B、墙基
C、墙身
D、构筑物
E、建筑物±0.000以下的防潮
第25题选择答案： ABCDE
26、在防腐、保温、隔热工程中，下列哪些项目______若用于单层 A、整体面层
B、隔离层
C、块料面层
D、E、第26题选择答案： ABCDE
27、在装饰工程中，若进行砂浆换算时，_____不变
A、人工
B、材料
C、机械用量
D、基价
E、第27题选择答案： ABCDE
28、外墙贴釉面砖、劈离砖、金属面砖，灰缝区分_____分别计算工 A、密缝
B、疏缝
C、10mm以内
D、15mm以内
E、20mm以内
第28题选择答案： ABCDE
29、在装饰工程中，装饰抹灰的“零星项目”适用于_____
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
A、天沟
B、腰线
C、窗台线
D、压顶
E、第29题选择答案： ABCDE
30、在天棚面装饰中，天棚面层不在同一标高，而高差在200mm以上
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
E、五级
第30题选择答案： ABCDE
三、判断题(共1题，每题1分，答错倒扣1分)
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
第二篇：2013年安徽省造价员考试试题
2013年安徽省造价员考试试题
一、单项选择（各专业必答试题）
1.工程量清单由哪几部分组成？（A）
A.由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；
B.由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2.工程量清单计价计款的构成是什么？（C）
A.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；
B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。C.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3.综合单价的定义是什么？（B）
A.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4.总承包服务费包括那些内容？（A）
A.总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B.总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5.甲方供料是否计价，如何计价？（A）
A.甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B.甲方供应的材料不计入综合单价中。
6.零星工作项目费应在预留金中开销吗？（A）
A.《计价规范》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B.零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（A）
A.合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条执行。B.由招标人承担漏项和量错的风险。C.不得调整。
8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（B）A.由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
B.项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。9.《计价规范》哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（A）
A.第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。B.第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制性条文。
10.《计价规范》第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（A）
A.是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B.是指建设工程造价咨询机构。
11.清单项目设置的原则有那几条？（A）
A.清单项目设置的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设置；二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设置不能重复；四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。
B.清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。
12.《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位？（A）
A.在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。
B.在编制清单时照抄附录中的计量单位。
13.编制投标措施项目费的原则是什么？（A）A.措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。B.措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。
14.什么样的工程必须执行工程量清单计价？（A）
A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。
B.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C.所有建设工程。
15.定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差？（A）
A.由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
B.项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。
9.《计价规范》哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（A）
A.第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。B.第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制性条文。10.《计价规范》第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（A）
A.是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B.是指建设工程造价咨询机构。
11.清单项目设置的原则有那几条？（A）
A.清单项目设置的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设置；二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设置不能重复；四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。
B.清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。
12.《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位？（A）
A.在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。
B.在编制清单时照抄附录中的计量单位。
13.编制投标措施项目费的原则是什么？（A）
A.措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。B.措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。
14.什么样的工程必须执行工程量清单计价？（A）
A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。
B.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C.所有建设工程。
15.定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差？（A）
A.除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。B.可以参照定额计价时的办法调整
16.建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则？（A）
A.工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.4条、第1.0.5条的规 定。B.工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.3条规定。
17.工程量清单项目编码是否可以随意改动？（B）
A.工程量清单项目编码是《计价规范》四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。
B.编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。C.编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。18.编制人在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定？（A）
A.以吨为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入； 以个项等为单位，应取整数。B.所有计量单位均保留小数点后两位数字。
19.税金包括那些内容？（C）
A.税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。
B.税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费 C.税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。
20.主要材料价格表是如何填报？（B）A.将该工程所需的材料全部累列。
B.主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的价格性能、等级品牌等，而且主要材料价格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。
21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（A）的重要文件。A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力
22、项目编码采用（B）位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。A、14 B、12 C、10 D、11
23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的（A）消耗量。A、社会平均 B、社会先进 C、平均先进 D、社会最低
24、招标投标实行（A）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商
25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的（A）。A、全部费用 B、部分费用
26、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（D）。A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性
27、随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的（A），主要材料价格表主要供评标用。A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称 C、规格型号、计量单位
28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的（D）签字、盖章。A、单位 B、人员
C、单位和人员 D、造价工程师
29、填表须知中，金额价格均以（A）表示。A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元
30、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于（A）建筑物和构筑物的工程。A、工业与民用
B、安装工程 C、装饰工程 D、国标工程
31、《建设工程工程量清单计价规范》是根据（B）建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》并遵照国家宏观调控，市场竞争形成价格的原则，结合我国当前的实际情况要求编写而成的。
A、中华人民共和国建筑法 B、中华人民共和国招标投标法 C、中华人民共和国担保法 D、中华人民共和国合同法
32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的
（A），二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。A、项目名称 B、工程名称 C、材料名称 D、机械名称
33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（A）、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。A、管理费 B、人工费 C、保险费 D、税金
34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的（B）和合价，投标人均应填报。A、总价 B、单价 C、合同价 D、投标价
35、国有资金投资为主的工程是指国有资金占总投资额（C），或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。A、40% B、50% C、50%以上 D、60%
二、多项选择（各专业必答试题）
1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于（ABE）等都应遵守本规范。
A、国有资金
B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金 E、私人资金
2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即（ABC）的原则。A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学
3、工程量清单计价活动是（ACD）很强的一项工作，波及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。A、政策性 B、法律性 C、经济性 D、技术性 E、合理性
4、工程量清单是表现似建工程的（C D E）的明细清单。A、单项工程项目 B、单位工程项目 C、分部分项工程项目 D、措施项目 E、其他项目和相应数量
5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即（A B）计量单位，工程量计价规则的统一。A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格
三、土建专业试题
1、挖基础土方（010101003）清单项目工程内容不包括（C）。A：挖沟槽
B：人工挖孔桩挖土 C：挖淤泥、流砂 D：土方运输
2、预制钢筋混凝土桩（010201001）清单项目工程内容不包括（D）。A：桩制作 B：打桩 C：送桩 D：接桩
3、框架柱的柱高应自柱基上表面算至（D）之间的高度计算。A：楼板下表面 B：楼板上表面 C：梁底面 D：柱顶
4、梁与柱相连时，梁长算至（A）。A：柱的侧面 B：轴线 C：柱中心线 D：柱外缘线
5、与墙相连的薄壁柱按（D）项目编码列项。A：矩形柱 B：异形柱 C：墙 D：板
6、不规则多边形钢板面积按其（B）计算。A：实际面积 B：外接矩形 C：外接圆形
D：内接矩形
7、楼梯与楼地面相连时，无梯口梁者算至最上一层踏步边沿加（C）mm.A：100 B：200 C：300 D：500
8、半玻门是指玻璃面积占门扇面积的（A）以上者。A：40％
B：50％ C：60％ D：80％
9、天棚吊顶清单工程量应扣除（A）所占面积。A：独立柱 B：附墙柱 C：检查口 D：间壁墙
10、门窗油漆清单项目的计量单位是（C）。A：m2 B：m C：樘 D：A及C
2013安徽造价员考试（土建工程）试题及答案解析01 单项选择题
1．民用建筑分（）两大部分。A、生活建筑和公共建筑 B、居住建筑和公共建筑 C、居住建筑和文化建筑 D、生活建筑和公共建筑 【答案】B 【解析】民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。
2．严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是（）。A、q235-af B、q235-b C、q235-A、b D、q235-d 【答案】D 【解析】碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。
3．调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以（）A、节省石灰 B、防止开裂 C、易于施工 D、增加美观度 【答案】B 【解析】石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。
4．其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而（）。A、增大 B、不变 C、降低 D、不一定 【答案】C 【解析】决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。
5．试配c35混凝土，容重为2450kg／m3，现已知单位水泥用量428kg，单位用水量182kg，则该混凝土1立方米所需的砂石总重量为（）kg． A、1284 B、1840 C、1498 D、1584 【答案】B 【解析】1立方米，混凝土重2450k8，是由4种成分组成。现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2450—（428+182）；1840kg．
6．某混凝配比设计中，、已知单位用水量为180kg，水灰比为0．7，重量砂率为35％，则单位石子用量为（）kg． A、687 B、1362 C、1276 D、733 【答案】C 【解析】已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0．7=257kg，1立方米混凝土重量为2400kg，则砂石总重量为2400—（180+257）=1963kg，又知砂率为35％，则石子含率为65％，所以石子重量应为1963x0．65=1276kg．
7．欲设计c30普通混凝土（σ=5），其试配强度为（）mpa。A、21．8 B、38．2 C、30 D、40 【答案】B 【解析】试配强度fcu=fcu．k+1．645σ=30+1．645*5=38．2mpa。
8．工业建筑的分类中多层厂房指层数在（）层及以上的厂房。A、1 B、2 C、3 D、6 【答案】B 【解析】工业建筑的分类按层数分（1）单层厂房。
（2）多层厂房。指层数在二层及以上的厂房，常用的层数为二-六层。
（3）层次混合的厂房。指单层工业厂房与多层工业厂房混合在一幢建筑中。
9．柔性基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于（）mm； A、100 B、200 C、300 D、350 【答案】B 【解析】柔性基础。在混凝土基础底部配置受力钢筋，利用钢筋受拉，这样基础可以承受弯矩，也就不受刚性角的限制。所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础。在同样条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量，钢筋混凝土基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于200mm；也可做成阶梯形，每踏步高300-500mm．
10．有一公路工程，借土填方，土源为地面存土，运距3km，完成这一作业应选用的机械为（）A、铲运机
B、正铲挖土机十自卸汽车+推土机 C、反铲挖土机+自卸汽车+推土机 D、推土机 【答案】B 【解析】推土机、铲运机虽具备独立挖土、运土、卸土的性能，但运距有限，3km超过其最佳运距。另外土源为地面存土，只有用正铲挖土机挖土，当然要配自卸汽车运至路基处卸土，仍需用推土机推成填土路基。所以正确的机械选用应是b项。
安徽造价员考试（土建工程）试题及答案解析02
1、延缓工期则会使（）提高 A、设计费费 B、管理费用 C、材料费 D、单体试车费
【答案】B 【解析】工期与造价有着对立统一的关系。这是因为，加快工期需要增加投入，而延缓工期则会导致管理费用的提高。因此，要经过优化确定合理的工期。
2、选择施工机械时，首先应该选择（）的机械。A、租赁 B、大型 C、主导工程 D、进口 【答案】C 【解析】选择施工机械时，首先应该选择主导工程的机械，根据工程特点决定其最适宜的类型。
3、降低成本措施。降低成本措施的制定应以（）为尺度，A、概算 B、标底 C、施工预算 D、结算 【答案】C 【解析】降低成本措施。降低成本措施的制定应以施工预算为尺度，以企业（或基层施工单位）、季度降低成本计划和技术组织措施计划为依据进行编制。要针对工程施工中降低成本潜力大的（工程量大、有采取措施的可能性、有条件的）项目，提出措施，并计算出经济效果和指标，加以评价、决策。
4、适合砌筑处于潮湿环境下的砌体的沙浆是（）。a．石灰砂浆 b．水泥沙浆
c．大比例石灰沙浆 d．A、C均可 【答案】B 【解析】水泥砂浆属于水硬性材料，强度高，适合砌筑处于潮湿环境下的砌体。石灰砂浆属气硬性材料，强度不高，多用于砌筑次要的建筑地面以上的砌体。强度等级分m0．4，m1…。m15。
5．工程施工组织设计的编制原则正确的是（）A、尽量不利用正式工程，以免污染，损坏。
B、一次完成所有的施工准备工作，可以节省投资。C、与施工项目管理相结合
D、必须安排分期分批建设，配套投产或交付使用 【答案】C 【解析】相关原则有：（1）严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限。应根据生产的需要，安排分期分批建设，配套投产或交付使用，必须注意使每期交工的一套项目可以独立地发挥效用，使主要的项目同有关的附属辅助项目同时完工；（2）合理安排施工程序与顺序：
① 要及时完成有关的施工准备工作，可以一次完成或分期完成； ②正式施工时应该先进行平整场地，铺设管网、修筑道路等全场性工程及可供施工使用的永久性建筑物，然后再进行各个工程项目的施工
（3）尽量利用正式工程、原有或就近的已有设施，以减少各种暂设工程；（4）与施工项目管理相结合。
对于小型企业或大型建设项目的某个系统，由于工期较短或生产工艺的要求，亦可不必分期分批建设，采取一次性建成投产。
6、下列项目应计算建筑面积是（）。A、地下室的采光井 B、室外台阶
C、建筑物内的操作平台
D、穿过建筑物的通道 【答案】D 【解析】室外台阶，建筑物内的操作平台明确规定不计算建筑面积，地下室要计算建筑面积但不计算采光井，所以本题计算建筑面积的只有D项。
7、地基强夯（）。
A、按设计图示尺寸以体积计算 B、按设计图示尺寸以面积计算 C、按实际尺寸以面积计算
D、按设计图示尺寸外扩2m以面积计算 【答案】B 【解析】地基强夯按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为平米。
8、雨篷、阳台计量不正确的是（）
A、按设计图示尺寸以外墙外边线以外部分的体积计算 B、伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐不计算 C、伸出墙外的牛腿合并在体积内计算
D、伸出墙外的雨篷反挑檐合并在体积内计算 【答案】B 【解析】雨篷、阳台按设计图示尺寸以外墙外边线以外部分的体积计算，计量单位为立方米．伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐合并在体积内计算。
9、幕墙按设计图示尺寸以幕墙外围面积计算。（）A、带肋全玻幕墙其工程量按外围面积计算。B、带肋全玻幕墙其工程量按投影面积计算。
C、设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗，可包括在玻璃幕墙、隔墙项目内 D、设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗，必须另列项目计算 【答案】C 【解析】幕墙按设计图示尺寸以幕墙外围面积计算。带肋全玻幕墙其工程量按展开尺寸以面积计算。计量单位为m2．设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗，可包括在玻璃幕墙、隔墙项目内，但应在项目中加以注明
10、楼地面工程整体面层水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面不正确的计量是（）。A、按设计图示尺寸以面积计算 B、按设计图示尺寸以实际面积计算 C、应扣除地沟等所占面积
D、暖气包槽的开口部分和并计入面积 【答案】D 【解析】楼地面工程整体面层：水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面：按设计图示
尺寸以面积计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0．3m2以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽的开口部分亦不增加。计量单位为m2。
安徽造价员考试（土建工程）试题及答案解析03 单项选择题
1．水化热大的水泥可用于（）。A、大体积混凝土 B、冬季施工 C、大型基础 D、水坝 【答案】B 【解析】水化热大的水泥在硬化过程中放出大量的热，这些热量在大体积混凝土中、水坝及大型基础中不易散出，将对初凝的混凝土引起膨胀，出现细微裂缝，影响质量。而在一般混凝土构件的冬季施工中，水化热有利于养护硬化。
2．如果测得混凝土标准试件28天的抗压强度为23mpa，则其强度等级应定为（）A、c20 B、c23 C、c25 D、c30 【答案】A 【解析】混凝土的强度等级是根据150mm立方体的试件，在标准条件（20±3℃，相对湿度大于90％）下养护28天测得的抗压强度值确定的，共分10个等级。如测得的抗压强度值在两个等级之间，应按低级定级。本题23mpa在20—25mpa之间，所以应定为c20级。
3．试配混凝土经计算砂石总重量为1880kg，选用砂率为30％，则石子用量为（）kg。A、1361 B、1316 C、564 D、654 【答案】B 【解析】砂率定义是砂子重占砂石总重的百分比。本题已知砂率为30％，则石率为70％，所以石子用量：1880*70％＝1316kg。
4．制配1m3水泥砂浆需用水泥0．33m3，水泥容重为1200kg／m3，搅拌损耗为3％，则每立方米砂浆的水泥用量为（）kg。A、369 B、407．9 C、384．5 D、423，7 【答案】B 【解析】0．33m3的水泥重量为0．33*1200＝396kg，加上损耗3％，则为396*1．03＝407．9kg。
5．同样条件下的灌注桩承载力以（）为最大。A、螺旋钻孔灌注桩 B、冲击振动灌注桩 C、单振振动灌注桩 D、复振振动灌注桩 【答案】D 【解析】振动灌注桩是以激振器振动钢管，减小与土体间的摩擦，在自重及激振器重量作用下挤入土中成孔，然后灌注混凝土，拔桩管。复振法是二次振人钢管，将第一次灌注混凝土挤紧后再灌混凝土，当然此种桩孔周围土体密实，灌注的混凝土密实度也大，硬化后承载力也大。
5．一般桩基础按设计图示（）计算。A、桩长度（包括桩尖）
B、桩长度（不包括桩尖）C、桩体积（包括桩尖）
D、桩体积（不包括桩尖）【答案】A 【解析】一般桩基础按设计图示桩长度（包括桩尖）尺寸计算，计量单位为m。
6．水塔基础与塔身划分（）。A、以砖砌体的扩大部分顶面为界 B、以砖砌体的扩大部分地面为界 C、以砖砌体的扩大部分底面为界 D、以砖砌体的扩大部分平均面为界 【答案】A 【解析】砖烟囱、砖水塔：按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算。水塔基础与塔身划分：以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础。
8、按照清单要求，砖砌地沟、明沟应（）
A、按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m。B、按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为立方米。C、按设计图示尺寸计算垫层，砌砖等。
D、按设计图示尺寸投影面积计算，计量单位为㎡。【答案】A 【解析】砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m。
9、（）是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。可直接用作预应力钢筋 A、冷拔低碳钢丝 B、冷拉钢筋 C、碳素钢丝 D、热处理钢筋 【答案】B 【解析】预应力钢筋的种类 1．冷拔低碳钢丝
2．冷拉钢筋冷拉钢筋是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。可直接用作预应力钢筋。
3．碳素钢丝（消除应力钢丝）
碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成。
4．钢绞线钢绞线一般是由6根碳素钢丝围绕一根中心钢丝绞成螺旋状，经低温回火制成。5．热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成。10．一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为448．38㎡，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108㎡，则该工程的建筑面积为（）。A、556．38㎡ B、502．38㎡ C、2744．28㎡ D、2798．28㎡ 【答案】C 【解析】建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。据以上两条规则，该建筑的建筑面积应为：448．38*6＋（1／2）*108＝2744．28（㎡）
第三篇：《_试题包_》_历年造价员考试试题
《 试题包 》 历年造价员考试试题大全
一、单选题
1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------（B）
A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额
2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（B）
A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标
3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（D）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36
4、机械台班单价中的折旧费计算公式为（C）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数
B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数
C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数 D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数
5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（D）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担 C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制
6、工程量清单表中项目编码的第四级为（C）
A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码
7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（A）确定 A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码
8、建设项目总概算是编制和确定建设项目-（B）A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件
9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（C）
A、允许投标单位补充填写 B、视为废标
C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书
10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）A、费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程师承担
C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担
11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（B）万元。A、2．56 B、4 C、8 D、6
12、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是（D）A、成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价 C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价
13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（B）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适
14、施工图设计阶段的计价是（B）。
A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价
15、进口设备的原价是指（B）。
A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价
16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（B）万元。
A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.83
17、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（C）时，项目方案可行。A.NPV＞0 B.NPV＜0 C.NPV≥0 D.NPV=0
18、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（D）。A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用C.措施项目费 D.规费和税金
19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（D）
A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用 20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（D）
A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费 C.施工现场环境保护费D.工程定额测定费
21、一般建筑工程的预付备料款不超过（C）。
A.当年工作量的10% B.当年工作量的15% C.当年工作量的30% D.合同价的25%
22、承包方在工程变更确认后（14天）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（8小）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。
24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（D）。
A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用
B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格
C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格
D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格
25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（B）。A.第三方人员伤亡费用B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用 D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用
26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（B）
A发包人未按时提供施工条件 B设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用 C一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h D不可抗力事件
27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（C）万元。
A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.25
28、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（C）A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更 C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更
29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（3%~5%）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。
30、某项目承包工程价款总额为4000万元，承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（3400）万元。
31、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（建设单位）
32、建设项目竣工决算包括的范围是（B）A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用 B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用
C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用]
33、（A）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表 C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析
34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（±10%）以内。
35、建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数，人工费、机械费是指(B)A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费
C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费
D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费
36、以“人工费+机械费”为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（A）A、直接工程费+措施费+综合费用 B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费 C、人工费+机械费 D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单
37、《浙江省建设工程计价规则》适用于(C)A、适用于工程量清单计价模 B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式 C、适用于定额计价模式 D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用
38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入(C)A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费
C、直接工程费中的材料费D、间接费中的工具用具使用费
39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是(D)A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费 C、二次搬运费 D、材料检验试验费 40、下列哪一选项是正确的（D）
A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。
D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。
41、工程量清单表中项目编码的第四级为（清单项目码）
42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容(C)A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费
43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单(B)A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制 B、应作为招标文件的组成部分 C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成
44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（B）
A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。
C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担 D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程
45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（C）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析 C、鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮
46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（(1+r/m)m-1）。
47、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（承包人机械设备损坏费用）。
48、对工程招投标来说，（投标是要约，中标通知书是承诺）。
49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（3个月）内开工。50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（D）
A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、预算定额消耗量自身的误差 C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额
D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额
51、下列不能构成索赔原因的是（D）
A、当事人违约 B、合同缺陷 C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更
52、建筑安装工程费用由（直接费、间接费、利润和税金）构成。
53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：（A）
A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库 C、设置经济指标D、自定义市场信息价
54、工程决算是由（A）编制的。
A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构
55、某工厂的炼钢车间是（A）。
A.单项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.分项工程
56、在设计阶段对工程造价的管理是指（B）
A.编制标底 B.限额设计 C.设计变更 D.工程结算
57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（D）。
A.投资利润率 B.投资利税率 C.平均报酬率 D.内部收益率
58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（A）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同D.FIDIC合同条件
59、无效合同从（B）之日起无法律效力。
A.被发现无效B.合同订立 C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效
60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（42天内）。
二、多选题40分
1、下列时间中应该计入定额时间的是（AD）
A、休息时间 B、多余工作时间 C、施工本身造成的停工时间
D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间 E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间
2、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次（ACE）
A、建设项目综合指标B、分部分项工程指标C单项工程指标D、工序指标E、单位工程指标
3、下列费用中不属于人工单价组成内容的有（BCE）
A、生产工人的劳保福利费 B、生产工人的工会经费和职工教育经费 C、现场管理人员的工次 D、生产工人辅助工资 E、生产工人退休后的退休金
4、关于工程量清单说法正确的是（ACE）
A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单是投标文件的组成部分
C、工程量清单是合同的组成部分D、工程量清单由投标人提供E、工程量清单由招标人提供
5、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题（ABC）A、企业缺乏自主报价的能力B、缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度
C、对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺D不能向业主提供合理准确的报价信息 E、不便于中标企业组织施工，控制成本
6、关于施工图预算，下列说法正确的有（BCD）A、施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据
B、施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算
C、施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施 D、施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算
E、施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。
7、下列说法错误的是（BD）
A、施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人 B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利
C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延
D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更
E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更
8、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为（AE）
A、工期索赔 B、时间索赔 C、经济索赔 D、利润索赔 E、费用索赔
9、竣工决算的内容主要包括-（ACDE）
A、竣工决算报告情况说明书 B、竣工决算财务报告
C、竣工财务决算报表 D、工程竣工图 E、工程造价比较分析 10、2003定额采用了量价分离的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取定的人、材、机价格，不作为计费基数。当进行工程投标报价、预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单价。那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式？（ABDE）A、从价格包载价 B、网上询价
C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价D从文件载价F、直接手工修改市场价
11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ACD）。
A.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D施工排水降水费E施工现场办公费
12、经济效果评价的动态评价指标有（BCD）。
A.投资收益率 B.内部收益率 C.净现值 D.净年值E.利息备付率
13、基本预备费是以（ABC）之和为计算基数乘以基本预备费率。
A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费C.工程建设其他费D铺底流动资金E.建设期利息
14、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（AB D）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款 B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定
15、在（ABDE）情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加B.设计变更C.质量事故D.不可抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工
16、经济法律关系客体主要包括（ACD）。A.物 B.权利C.行为 D.智力成果E.义务
17、工期索赔的计算主要有（DE）。
A.总费用法B.实际费用法C.修正总费用法D.网络图分析法E.比例计算法
18、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ACD）A、脚手架C、材料二次搬运费D、施工排水、降水费
19、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（AC）。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 B.最优化控制 C.主动控制 D.以技术措施为主进行控制 E.以经济措施为主进行控制
20、成本加酬金合同的形式包括（ACDE）
A、成本加固定百分比酬金合同 B、成本加递增百分比酬金合同 C、成本加递减百分比酬金合同 D、成本加固定酬金合同 E、最高限额成本加固定最大酬金合同 2007年造价员考试理论模拟试题
一、单选题：
（1）以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[ D ]A10-15％、B20-35％C、75-95％、D5-35％、E5-75％
(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[ C ]A500、B5000、C1500、D3500（３）工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[ C ] A生产准备费B土地征用及迁移补偿费、C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费
（４）按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[ C ]A最低限额、B最终限额、C最高限额、D规定限额
（5）工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[ D ]A、30、60、B、20、50、C、10、40、D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[ A ] A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位
(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[ C ]提供的文件。A工程造价中介机构、B工程招标代理机构、C招标人、D投标人
(9)[A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目、D、其他项目
(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[±10% ]（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（发包人）确认后作为结算依据。
（12）实行工程量清单报价宜采用[固定单价]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。
（13）在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。Ａ、自然灾害
B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D.政策性调整
（14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（D）计价。A.分部分项工程项目B.措施项目C.其他项目D.零星项目
（15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。A、基础底面积乘以挖土深度
B、基坑底面积乘以挖土深度
C、基础垫层底面积乘以挖土深度
D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度
二、多项选择选题：
（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD ] A建设项目的预备、筹建、设备购置、B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产
（2）按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]：
A、运输工程项目、B、能源工程项目、C、物质文化生活需要的项目、D、工业工程项目、E、农田水利工程项目等
（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工
B、材料
C、机械台班D、管理费E、利润
（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ B ]并具有[ CE ]社会功能。
A、第一产业、B、第三产业、C、服务和引导功能、D、指导和引导功能、E、联系功能
（5）我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ] A、人工费和材料费、B、施工机械使用费、C、临时设施费和现场管理体费、D、企业管理费、E、其他直接费
（6）临时设施费用内容包括[ ACDE ]等费用。
A、临时设施的搭设、C、临时设施的维修、D、临时设施的拆除、E、摊销
（7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ＡBＣＤ]等。
A、建筑工程定额、B、建筑安装工程费用定额、C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额
E、施工定额
（8）《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD] A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性 E、通用性
（9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润（１0）不可竞争费用有（A、C、D、E、）。
A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费 C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费
（１1）工程量清单应采用统一格式。由封面、［Ａ］、［Ｂ］、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、［Ｄ］组成。
A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、Ｅ、综合费用计算表（１2）、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、［ BD ］，并考虑风险因素。A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 Ｅ、其他项目费（１3）工程造价管理是 [ ABC ] 的保障。
A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 Ｄ、建筑安装费用 Ｅ、工程建设其他费用
（１4）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的[B D ]工程量应调整。A、机械 B.模板 C.人工 D.脚手架 Ｅ、材料
（１5）我国的法律形式具体包括：［ＢＣＤＥ］
Ａ、主管部门的文件 Ｂ、行政法规 Ｃ、宪法、法律
Ｄ、地方性法规 Ｅ、行政规章（１6）合同法规定：当事人订立合同有［E］种形式，其书面形式包括：［ＢＣＤ］ Ａ、五
Ｂ、合同书
Ｃ、信件 Ｄ、数据电文等 Ｅ、三
（17）《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：［ＡＣＤ］ Ａ、保证 Ｂ、书面 Ｃ、抵押和质押 Ｄ、留置和定金 Ｅ、口头
（18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人［ＣＤ］。Ａ、４ Ｂ、电文 Ｃ、８ Ｄ、书面
Ｅ、随便什么形式
（19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ＡＣＤ］ Ａ、协商谈判 Ｂ、中间人谈判 Ｃ、邀请中间人调解
Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决
（20）目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ]。
A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识
土建造价员考试试题
文字
一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费
C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。
Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费
5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法
6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉
D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用
a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的
a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理
12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算 a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定
13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2,b.3,c.4,d.5,e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80b.20c.90d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150b.200c.250d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对
17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算 a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线
18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。A.7130B.8556C.14260D.10695 19．泥浆运输工程量按(a)计算
a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米
20．某一预制钢筋砼桩截面300×300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为(C)。A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m3 21．某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架
a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值d.由建设单位说了算
22．某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m2，地上建筑面积为8000m2，其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元／100m2，则高层建筑增加费为(c)元 a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对 23．砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(b)a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对 24．下列有关平板的论述，正确的是(b)a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板 c.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板，无质量问题的板
25．各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(d)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板 a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线
26．计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算 C.按施工规范计算D.与甲方协商解决
27．各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积 C.门窗框中线面积D.门窗扇面积
28．楼地面工程块料面层按(a)计算工程量
a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积
29．某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(c)m2 a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够，不能计算
30．铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(c)计算 a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算 d.钢门窗运输项目计算
第四篇：2010造价员网上继续教育考试试题
一、单选题(2)共 18 题
题号: 1 本题分数:2 分
实行工程量清单计价的工程，采用单价合同方式的条件为：
A、必须 B、宜 C、可 D、不可 标准答案：B 本题得分：0 分 题号: 2 本题分数:2 分
案例23中，甲方在招标文件中明确指定了防水的做法，但是乙方在施工时未达到要求，甲方提出索赔，是否可以成功。
A、可以 B、不可以 标准答案：A 本题得分：2 分 题号: 3 本题分数:2 分
对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目，招标人()。
A、要给予投标人以补偿：应允许投标人进行补充 B、可认为其包括在其他措施项目中
C、可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中
本题得分：0 分 题号: 4 本题分数:2 分
根据现行地下防水规范，地下防水搭接和附加层较多，定额防水材料消耗量不够用时，地下防水按墙、地面防水相应项目基价乘以系数（）计算。
A、0.9 B、1.0 C、1.1 D、1.2 标准答案：C 本题得分：0 分 题号: 5 本题分数:2 分
新的总承包服务费定义是：总承包人为配合协调招标人另行发包的专业工程项目实施、招标人供应材料或设备时所发生的管理费用、服务费用、采购保管费用。不包括招标人另行发包的专业工程施工单位使用总承包人的机械、（）等而支付的费用。
A、人工 B、材料 C、零星工作 D、脚手架 标准答案：D 本题得分：0 分 题号: 6 本题分数:2 分
在《河北省建设工程施工合同（示范文本）》中，组成合同的文件出现互相矛盾时，除专用条款另有约定外，其优先解释顺序正确的是（）。
A、协议书 中标通知书 投标文件 专用条款 通用条款 招标文件
B、协议书 中标通知书 投标文件 通用条款 专用条款 招标文件 C、招标文件 投标文件 中标通知书 专用条款 通用条款 协议书 D、投标文件 协议书 中标通知书 专用条款 通用条款 招标文件 标准答案：B 本题得分：0 分 题号: 7 本题分数:2 分
建设工程材料价格由（）和材料运输费组成。
A、材料原价 B、材料供应价 C、材料包装费 D、材料保管费 标准答案：B 本题得分：2 分 题号: 8 本题分数:2 分
建设投资由（）、工程建设其他费用和预备费用三部分组成。
A、工程费用 B、建筑工程费用 C、建设期利息 D、安装工程费用
标准答案：A 本题得分：2 分 题号: 9 本题分数:2 分
2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中，下列取费项目中属于可竞争费用的是（）。
A、安全文明施工费 B、规费 C、管理费 D、税金 标准答案：c 本题得分：2 分 题号: 10 本题分数:2 分
当不能直接套用定额分项，需进行换算时，换算后的定额基价是（）。
A、原定额基价+换入的费用-换出的费用 B、原定额基价+换入的单价-换出的单价 C、原定额基价+换入的消耗量-换出的消耗量
D、综合单价+换入的单价-换出的单价 标准答案：A 本题得分：0 分 题号: 11 本题分数:2 分
某工程因连续停电暂停施工2天，窝工损失1000元；因施工机械损坏暂停施工3天，窝工损失1500元。施工单位可获得的工期索赔和费用索赔是（）。
A、5天，2500元 B、2天，1000元 C、3天，1500元 D、5天，1000元 标准答案：B
本题得分：2 分 题号: 12 本题分数:2 分
《中华人民共和国招标投标法》规定，合同估算价在（）人民币以上的必须进行招标。
A、100万元 B、200万元 C、300万元 D、500万元 标准答案：B 本题得分：0 分 题号: 13 本题分数:2 分
2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中，工程类别划分以（）为单位。
A、单项工程 B、单位工程 C、分部工程
D、分项工程 标准答案：B 本题得分：2 分 题号: 14 本题分数:2 分
根据《中华人民共和国合同法》规定，下列情形不属于无效合同的是()。
A、以合法形式掩盖非法目的的合同 B、恶意串通损害第三人利益的合同 C、损害社会公共利益的合同 D、因不可抗力致使不能实现的合同 标准答案：D 本题得分：2 分 题号: 15 本题分数:2 分
下列关于索赔文件说法错误的是（）。
A、索赔文件是合同一方向对方提出索赔的书面文件 B、索赔文件通常包括索赔信、索赔报告、附件三部分
C、一般索赔报告中所针对的干扰事件都是由对方责任引起的，应将责任全部推给对方 D、索赔报告用词应强硬 标准答案：D 本题得分：2 分 题号: 16 本题分数:2 分
下列不属于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）强制性条文的是（）。
A、分部分项工程量清单中的项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。
B、承包人应按照合同约定，向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进行核对。
C、投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。
D、投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。标准答案：B 本题得分：0 分 题号: 17 本题分数:2 分
2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中，建筑安装工程费由（）、间接费、利润和税金组成。
A、直接成本 B、直接工程费 C、直接费 D、管理费 考生答案：C 本题得分：2 分 题号: 18 本题分数:2 分
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）有关规定，分部分项工程量清单说法正确的是（）。
A、项目特征和工程内容必须描述 B、项目特征和工程内容均无须描述 C、项目特征必须描述，工程内容无须描述 D、项目特征无须描述，工程内容必须描述 标准答案：C 本题得分：2 分
二、多选题(3)共 8 题
题号: 19 本题分数:3 分 工程量清单在招投标中的作用
A、有利于标底(招标控制价)的编制 B、有利于投标方投标报价 C、有利于评标 D、有利于风险分担 标准答案：ABCD 本题得分：0 分 题号: 20 本题分数:3 分
工程量清单模式下单价合同类型有（）
A、固定单价合同 B、可调单价合同 C、综合单价合同 标准答案：AB 本题得分：0 分 题号: 21 本题分数:3 分
工程施工过程中，遇到材料价格异常波动，处理方法正确的是。
A、如果是工程量清单计价方式，材料价格波动不受影响，按照最初的合同价格执行
B、发承包双方在招投标和施工合同签订过程中，应增强风险防范意识，本着客观、诚信、公正、公平的原则，在合同中约定双方承担风险的范围及幅度以及影响价款调整的因素、调整方法
C、工程施工过程中，如遇材料价格异常波动，实行工程量清单计价的工程，应依据河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》有关规定，按照施工合同约定的范围和方法进行调整
D、实行工料单价法计价（施工图预算）的工程，应按各设区市工程造价管理机构出台的相关价款确定和调整办法及施工合同的约定执行 标准答案：BCD 本题得分：0 分 题号: 22 本题分数:3 分 下列说法正确的有：
A、招标人另行发包的专业工程估算价为计算总包服务费用，非总承包单位施工内容，不应填入暂估价表，不应计入总造价
B、09规程里规费的新定义是:根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用
C、拥有工程造价职业资格证书的个人叫做工程造价咨询人
D、暂列金项是指招标人暂列的一笔款项，用于已经发生的工程变更但不知道具体费用而通过估算暂时确定的一笔费用 标准答案：AB 本题得分：0 分 题号: 23 本题分数:3 分
《河北省建设工程工程量清单与计价规程》中，工程量清单综合单价不包括（）。
A、人工费 B、机械费 C、管理费 D、规费 E、税金 标准答案：DE 本题得分：0 分 题号: 24 本题分数:3 分
下列属于投标文件内容的是（）。
A、投标文件格式 B、商务和技术偏差表 C、施工组织设计 D、投标辅助材料 E、设计图纸 标准答案：BC 本题得分：0 分 题号: 25 本题分数:3 分
根据《建设工程工程量清单编制与计价规程》,下列内容属于其他项目清单的是（）。
A、暂列金额总承包服务费 B、零星项目 C、履约担保金 D、设计费 标准答案：AB 本题得分：3 分 题号: 26 本题分数:3 分
根据《建设工程工程量清单编制与计价规程》,下列工程建设项目中必须采用工程量清单计价的是（）。
A、房地产开发项目
B、使用各级财政预算资金的项目 C、使用国家发行债券所筹资金 D、使用国家政策性贷款的项目
E．国家特许的融资项目 答案要点： 标准答案：BCDE 本题得分：0 分
三、判断题(2)共 20 题
题号: 27 本题分数:2 分
《08规范》规定安全文明施工费属于不可竞争性费用。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：2
题号: 28 本题分数:2 分
暂估价：是指招标阶段直至签定合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付有可能要发生但暂时不能确定价格的材料以及需另行发包的专业工程金额
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：0 分 题号: 29 本题分数:2 分
招标控制价应该考虑的是社会平均水平，同时均衡考虑市场情况。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：2 分 题号: 30 本题分数:2 分
实行工程量清单计价的工程，排斥使用总价合同方式。
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：2 分 题号: 31 本题分数:2 分
造价信息中发布的劳务市场各工种人工单价可以直接调整定额综合用工日工资单价。
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：2 分 题号: 32 本题分数:2 分
2008年计价依据中的人工日工资单价，是根据2003年建设部《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件精神，结合我省2007年至2008年4月间劳务市场情况综合考虑确定的。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：0 分 题号: 33 本题分数:2 分
信报箱按20户考虑的，大于20户需要调整主材费与人工费。
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：2 分 题号: 34 本题分数:2 分
2008年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》中，第6册钢管沟槽连接中，直接头安装费用已经包含在管道安装定额内。
1、错
2、对 标准答案： 本题得分：2 分 题号: 35 本题分数:2 分
《河北建设工程造价信息》发布的砖、混凝土砌块、中粗砂、石子、白灰等材料价格已包括供应价、运输损耗、运杂费。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：2 分 题号: 36 本题分数:2 分
08定额中，照明开关不区分单、双控，按单联、双联、三联、四联综合考虑。声光控开关、延时开关套用相应开关项目，主材据实调整。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：2 分 题号: 37 本题分数:2 分
消防报警及自动喷淋调试费用不包括建设单位或消防部门验收发生的费用，其费用应另行计算。
1、错
2、对 答案要点： 标准答案：对 本题得分：2 分 题号: 38 本题分数:2 分
地下室混凝土墙对拉螺栓中的防水片为一次性消耗，定额已经包含了此项费用。
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：0 分 题号: 39 本题分数:2 分
大型工业厂房工程为混凝土框架结构，没有围护结构，脚手架按综合脚手架计算。
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：2 分 题号: 40 本题分数:2 分
有水房间四周墙体上卷120～200mm高素混凝土带套用圈梁项目
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：2 分 题号: 41 本题分数:2 分
投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致，但允许投标人增补的措施项目除外。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：0 分 题号: 42 本题分数:2 分
承包人按照发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按实际发生及时向发包人提出现场签证。
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：0 分 题号: 43 本题分数:2 分
发、承包双方确认的索赔与签证费用应在工程竣工结算时支付。
1、错
2、对 标准答案：错 本题得分：2 分 题号: 44 本题分数:2 分
同一工程竣工结算核对（审查）完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：0 分 题号: 45 本题分数:2 分
合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：2 分 题号: 46 本题分数:2 分
合同的转让包括合同权利的转让、合同义务的承担、合同权利与义务的概括转让三种类型。
1、错
2、对 标准答案：对 本题得分：2 分
未在招标文件中列出的工作内容，在后期施工时，施工方应如何处理
A、先施工后索赔 B、先索赔后施工 标准答案：B 索赔成立的要素包括（）
A、理由充分 B、证据充足
C、索赔时间的时效性 D、积极主动 标准答案：ABC 题号: 34 本题分数:2 分
土建、市政定额的混凝土配合比中，C20比C25单价高。
1、错
2、对 标准答案：对
题号: 36 本题分数:2 分
电缆沿垂直通道敷设高度超过18m或6层，可套用沿垂直通道敷设项目。
1、错
2、对 标准答案：错
题号: 37 本题分数:2 分
计算外墙保温面积时，门窗洞口及0.4m2以上的孔洞侧壁面积应扣除。
1、错
2、对 标准答案：错
题号: 41 本题分数:2 分
招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的基础，竣工结算的工程量按发、承包双方计量确认的工程量确定。
1、错
2、对 标准答案：对
题号: 43 本题分数:2 分
分部分项工程量清单应根据“计价规范”和本规程规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工作内容进行编制。
1、错
2、对 标准答案：错
建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）发布并于2008年12月1日起施行
1、错
2、对 标准答案：对
第五篇：2011江苏造价员考试理论试题
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分）
1.建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（）以上时，才算新建项目。A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.4倍
2.土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（）。A.砌筑工程 B.钢筋工程
C.地面工程
D.混凝土工程
3.工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是()。
A.办理用地 B.初步设计
C.组织施工招标
D.委托建设监理
4.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价()特点。A.个别性 B.大额性
C.层次性
D.动态性
5.我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。
A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统
6.在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（）。
A.工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务 B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质
C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质
D.工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业
7.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。申请延期的次数和每次延期的时限分别为（）。A.2次，每次不超过3个月
C.2次，每次不超过2个月
B.3次，每次不超过2个月 D.3次，每次不超过3个月
8.施工企业按规定为建筑材料、构配件质量检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列入（）。A.现场经费 B.研究试验费
C.企业检验试验费 D.按质论价费
9.已完产品保护发生的费用，应列入（）。A.措施项目费 B.其他项目费
C.分部分项工程费
D.企业管理费
10.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（）。
A.各级财政预算资金的项目
B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目
D.国家授权投资主体融资的项目
C.使用国家政策性贷款的项目
11.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天 B.30天
C.60天
D.90天
12.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。
A.委托代理
B.直接代理
C.法定代理
D.指定代理
13.建设工程设备购置费＝（）。
A.设备原价＋设备运杂费
B.设备原价＋设备采购费
C.设备原价＋设备保管费 D.设备原价＋设备保管费＋设备运杂费 14.下列（）属于工程建设其他费。
A.土地使用费
B.预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息
15.我省规定，对于空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到（）以上时可以计算层数。A．50% B．20%
C.70%
D.30% 16.（）是工程建设定额中的基础性定额。
A.预算定额 B.概算定额
C.施工定额
D.概算指标
17.工程造价从业人员可以有下列行为（）。
A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册 C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法独立执行工程造价业务
18.某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，8天完成108m的砌筑工程量，则砌筑砖基础的劳动定额是（）。A.0.9工日/m
333
B.0.9m/工日 C.1.17m/工日 D.1.17工日/m
19.注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（）的罚款。A.5000元以上30000元以下
B.500元以上3000元以下
C.1000元以上3000元以下 D.300元以上1000元以下 20.预算定额的水平较施工定额的水平（）。
A.高 B.低
C.相同 D.不确定
21.在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）。A.24.64 工日
B.25.36工日
C.28工日
D.31.36工日
22.概算定额与预算定额的主要差别在于（）。
A.表达的主要内容
C.基本使用方法
B.表达的主要形式
D.综合扩大程度
23.工程量清单项目编码的 A．2011年1月1日
B．2010年11月1日
C．2010年12月1日 D．2010年10月1日
31.在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。
A．暂估价 B．预备费
C．基本预备费
D．暂列金额
32.对建筑结构和工艺较简单，工程量较小，分部分项较少的施工图预算宜采用（）。A.全面审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.标准预算审查法
33.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（）。
A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整 C.可参照类似变更工程的价格调整
D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
34.我省规定当工程量清单项目工程量的变化幅度超过（），且其影响分部分项工程费超过（）时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。
A.10%；1% C.15%；1%
B.10%；0.1% D.15%；0.1%
35.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：附件一是《承包人承揽工程项目一览表》、附件二是《发包人供应材料设备一览表》、附件三是（）。A.《工程合同价款支付约定书》 C.《工程进度控制条款》
B.《工程质量保修书》
D.《工程合同价款约定书》
36.在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（）。A.直接套用预算定额子目及其单价
C.换算套用预算定额子目及其单价
B.套用近似预算定额子目及其单价
D.套用补充预算定额子目及其单价
37.关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（）。
A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿
B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C.由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期 D.由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 38.法律地位由高到低的顺序是（）。
A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规 B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章 C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章 D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章
39.招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（）。A.2家 B.3家
C.4家
D.5家
40.江苏省规定,危险作业意外伤害保险作为商业保险列入（）中。
A.规费
二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）
1.下列关于工程建设项目表述正确的是()。
A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程
B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体
D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程
2.周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的材料。例如（）均属周转性材料。A,钢模板 D.砂石
C.预制构件模具
D.脚手架
E.钢筋
B.其他项目费用
C.措施项目费用
D.管理费
3.清单计价法的分部分项工程费包括（）。A.人工费 B.材料费 C.机械费
D.措施项目费 E.利润
4.下列费用中不属于人工单价组成内容的有()。
A.职工福利费
B.工会经费和职工教育经费 D.生产工人辅助工资
E.生产工人的退休金
C.现场管理人员工资
5.建筑材料预算价构成包括（）。
A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费
6.《江苏省建设工程造价管理办法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定()：
A.合同价格类型及合同总价
B.工程进度款支付的方式、数额及时间
C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式 D.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序 E.税金和规费的支付标准和方式
7.我省2009版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（）。A.管理人员基本工资
D.企业检验试验费
B.固定资产使用费 E.社会保障费
C.已完工程及设备保护费
8.我省2009版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有()。
A.脚手架 B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用
C.材料二次搬运费
D.施工排水、降水费
E施工现场办公费
9.我省规定，造价员发生（）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。
A.允许他人以自己名义从业或转借专用章 B.与当事人串通牟取不正当利益
C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续
E.超越资格等级从事工程造价业务
10.从事工程造价活动应当遵循()的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.公开透明 B.合法
C.公正
D.客观 E.诚实信用
11.工程量清单是指建设工程的（）的名称和相应数量等的明细清单。
A.分部分项项目、措施项目、其他项目
D.预留金 E.总承包服务费
B.规费项目
C.税金项目
12.设计概算的主要作用表现在()。
A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B.是主管部门审批建设项目的主要依据
C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据 E.是落实和调整建设计划的依据
13.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费中相应的（）工程量应调整。A.临时设施费
B.脚手架
C.砼模板及支架
D.生产工具用具使用费 E.施工排水、降水
14.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括()。
A.现场安全文明施工措施费
B.临时设施 D.企业管理费 E.利润
15.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，发现有超过国家和省规定的额度及标准，()等行为的，应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。A.擅自变更设计图纸
D.提高建设标准
C.税金
B.擅自增加建设内容
C.扩大规模
E.调整设备型号和规格
16.根据建设工程价款结算暂行办法，关于工程预付款，下列说法错误的有（）。
A.原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30% B.重大工程项目按工程计划逐年预付 C.发包人与承包人签订合同后即可预付
D.在具备施工条件的前提下，发包人不按合同预付，如影响承包人施工，承包人可以停止施工
E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金
17.2008版计价规范有关工程价款调整正确的表述是（）。
A.若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价
B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中有类似的综合单价，参照类似的确定综合单价
C.因非承包人原因引起的工程量增减，且工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不予调整
D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造 成施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，该变化项目措施费不予调整 E.若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款。18.法律关系的构成要素包括（）。
A.法律关系主体
B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.立法机构 E.司法监督
19.根据我国《合同法》的规定，在使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设定，但不具备法律效力的条款有（）。
A.限制自己责任且未提请对方注意 B.限制自己责任且已提请对方注意 C.加重对方责任
D.免除自己的责任 E.排除对方主要权利
20.具有下列情形之一的，人民法院应予支持（）。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的, 当事人要求确认建设工程施工合同无效的
B.建设工程施工合同中，未明确约定发包人收到竣工结算文件一定期限内不予以答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的 C.中标合同约定的工程价款低于成本价的，当事人要求确认建设工程施工合同无效的 D.建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的
E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的,当事人要求确认建设工程施工合同无效的
点击咨询 