广告宣传设施制作安装承包合同

第一篇：广告宣传设施制作安装承包合同

广告宣传设施制作承包合同

甲方:

乙方：

经甲、乙双方商定，就甲方广告宣传设施制作工程由乙方承担施工，为明确双方职责，特制定如下条款，以资双方共同遵守执行：

一、工程内容：

广告宣传设施制作：甲、乙双方签字认可的施工图纸及制作项目费用单。制作项目为：

1、2、二、工程地点：。

三、广告宣传设施的规格、用料及工艺架构要求：按甲方设计图及及制作项目费用单。

四、承包方式：包工包料，一次性包定。总价款为；

1、元；

2、元；共计：元。

五、工期：年月日至年月日全部完工。

六、工程结算依据：

1.甲、乙方双方签字认可的甲方设计图及制作项目费用单。

2.业主及甲方验收合格。

3.本合同。

七、甲方责任、义务、权力：

甲方有权对乙方施工进度、施工技术进行参与、监督。

八、乙方责任、义务、权力：

1.乙方在施工期间要确保施工人员及他人人身财产安全，如出现任何事故，由乙方全权负责处理并承担事故费用。

2.乙方必须保质、保量、按时完成广告宣传设施的工程，每延迟一天完工付约金。

3.广告宣传设施工程完工后，乙方必须承担年的质量安全责任，如出现任何事故，由乙方全权负责处理并承担事故费用。

九、工程验收：乙方完工后，甲方应在三天内组织验收，若三天内甲方没有组织验收则视同工程合格。

十、付款方式：乙方开工后，在年月日支付元。完工验收合格一周内付清全款。

十一、本合同未尽事宜，双方协商解决，双方同意加附件，同样有效。

十二、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自签字之日起生效。

十三、其他：

甲方：（签字或盖章）乙方：（签字或盖章）

地址：地址：

电话：电话：

身份证号：

签约时间：年月日

签约地点：

第二篇：钢结构制作安装工程承包合同

钢结构制作安装工程承包合同

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程面积：钢结构部分

平方米

1.4 工程内容：钢结构制作及安装维护和保温工程

1.5 承包范围：所有钢结构主体制作、安装、维护工程、保温工程等内容

1.6 设计单位：

1.7 监理单位：

开工日期：

竣工日期：

总日历日期：

日历天

质量等级：合格

合同价款：

万元（元/M2）

乙方以包工（含辅材）的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第2条 第2条 合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成：

1、工程承包合同；

2、工程补充合同；

3、工程设计变更；

4、工程联系单；

5、工程签证

第3条 第3条 合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：国家及

市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与

市对同一问题均有规定时，以

市的规定为准； 市无规定的，以国家的规定为准。

适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

第4条 图纸

甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。

图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

第5条 甲方驻工地代表

甲方委派

同志为驻工地代表

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第4条 第6条 乙方驻工地代表

乙方委派

同志为驻工地代表

乙方委派

负责现场施工

上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条 甲方工作

甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。

甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

甲方负责进行脚手架的配合工作。

甲方负责提供乙方人员生产用地。

甲方负责按合同支付工程款。

第8条 乙方工作

乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同

乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。

乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第9条 进度计划

乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。

第10条 工期提前和延误

本工程甲方标书要求总工期为

天。

如乙方不能在 天内完工，则给予

万元人民币的处罚（付款方法及细则另见合同补充）

工期延误是指：

（1）外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

（2）因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

（3）非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。

第11条 检查和返工

在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。

乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

第12条 工程质量等级

本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第13条 隐蔽工作验收

隐蔽工程验收按

市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

第14条 合同价款及调整

本工程包干价为

元人民币。图纸变更则相应调整。

第15条 工程预付款、工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。

工程款支付，工程款分四阶段支付

（1）工程开工前，支付备料款

元。

（2）工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的 %（3）工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的 %；

（4）工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的 %；

（5）竣工后30天内支付到总价的 %，其余作为预留保修金。

（6）预留保修金在保修期后无息返还。

第16条 材料供应

本工程大材料由甲方供应，乙方采购的主要成品及半成品及辅料须先征得甲方认可，方可定货采购。

第17条 竣工验收

工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套

乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。

工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按

市建设工程档案管理办法执行。

第18条 保修

保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限：自竣工验收通过之日起一年。

在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

有关保修细则，双方另定协议。

第19条 争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第20条 违约

如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第21条 安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第22条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第23条 合同的生效和终止

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第24条 合同份数

本合同正本一式二份，双方各执一份。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

地址：

地址：

法定代表人

法定代表人

日期

日期

第三篇：塑钢门窗制作安装承包合同

塑钢门窗制作安装承包合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及本合同工程所在地政府有关合同管理条例，就本工程项目分包施工有关事宜，甲乙双方本着自愿、平等、互利协商的原则，达成如下协议：

一、工程概况及范围

塑钢门窗的生产制作及安装，包括现场门窗测量尺寸、二次设计、绘图优化材料。

二、承包方式

单平米承包单价30元，包括制作、安装、运输（乙方自备手电钻、电动螺丝刀、测量工具等辅助小型设备）。

三、生产加工及安装内容

依据甲方施工现场测量为标准，经甲乙双方确认后，加工及安装所需塑钢推拉门窗、平开门窗等，其中包括：外框、窗扇、纱扇、玻璃、五金件等加工和安装，必须达到完全验收交工条件。加工所需要的原材料经乙方排版，经甲方确认后再加工。塑钢主材损耗不得超于2%；玻璃损耗不得超于2%，若超出损耗控制部分，须按超出部分全额进行赔偿。

四、甲方职责

1、甲方为乙方提供加工所需的主材及辅材。

2、甲方提供厂房、设备、水、电及工人宿舍。

3、配合乙方协商工地的安装，派技术人员监督和协调乙方的加工及安装。

五、乙方职责

1、依据甲方的生产进度和质量要求，保质保量完成制作及安装任务，如工期延误甲方视情况给予处罚。

2、坚持现场测量窗子尺寸，确保成品率合格。对制作及安装中有质量问题返厂的窗子及时维修。

3、乙方负责生产材料到厂的卸车、验收原材料，承担成品窗子出厂的装车及工地的卸车，以及承担成品的保管及保护。

4、一旦出厂的成型窗扇，在运输或安装现场发生损耗、丢失等，一律由乙方承担。

5、生产及安装中如出现不安全事故、丢失等一切责任由乙方承担，甲方概不负责，并承担甲方损失。

6、乙方必须服从甲方管理。如乙方不服从甲方管理，无故闹事或停工等影响正常生产，甲方有权终止合同。

六、付款方式

1、结算方式：以生产图纸或现场实际加工门窗尺寸实测实量。

2、按加工安装单价比例结算，主框每加工安装完成15栋楼，经验收合格后，10个工作日内支付所完成工程量的40%；窗扇、扇玻，五金件每加工安装完成15栋楼，经验收合格后，10个工作日内支付所完成工程量的40%；纱窗加工安装全部完成，待工程总体验收合格后，10个工作日内支付剩余工程款15%；预留5%作为质量保证金，保修期为一年。

七、质量、验收、工期

1、工期：开工日期：2011年4月24日

竣工日期：2011年6月30日

2、甲方对乙方生产制作的塑钢产品有监管、检验的权利，每批次产品的抽检率不小于20%，需按甲方检验程序检验合格并签单后方可出厂。

3、乙方应按照国家颁发的行业标准JGJ103-2008《塑钢门窗工程技术规程》及相关规范标准和图纸要求加工生产，对产品确属生产质量问题的，乙方应承担相应系列损失及责任。

八、设备养护责任

合同期内乙方对设备有保养义务，不得人为操作损坏设备，对设备定期做检修、保养，保持机械干净卫生。如有损坏，乙方须照价赔偿。如违约甲方有权终止合同。

九、安全及其它责任

1、乙方在承包制作塑钢门窗全生产过程中，应严格遵守国家、省、市关于安全生产的法令、法规，做好对生产工人的安全教育和管理责任，落实安全责任的签约及劳动保护措施，并要求生产车间设备操作定员、定岗、安全文明施工。

2、乙方应服从甲方对生产的安全、质量、进度等的全面检查和管理，对违反安全规定和影响产品质量、进度的情况，甲方可责令乙方立即改正，若乙方对甲方的管理措施消极对抗，甲方可立即终止合同的执行。

3、乙方在给甲方生产加工塑钢门窗全生产安装过程中，乙方应按相关安全规定做好安全生产的保障和措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此所发生的一切费用。

乙方在加工厂区内从事加工中所发生的一切安全、消防、盗窃、工

伤等事故全部由乙方承担，甲方不承担任何责任和赔偿，并对由此给甲方造成的损失由乙方给予赔偿，乙方在安装工地禁止私自乱接电线，违规操作施工电梯、卷扬机、电锤、高空坠物等发生的安全、消防伤残等一切事故甲方不承担任何责任和赔偿。所有施工防护用具（安全帽、保险带、手套等）由乙方自带。

十、生活管理责任

乙方必须管理好自己的宿舍，并搞好生活区的卫生，甲方不定期的进行检查。住宿员工必须遵守厂规制度，不得私自拉接电源电器，不得损坏公物如有损坏照价赔偿。甲方为乙方提供灶房餐厅，乙方自行解决生活，如饮食出现食物中毒现象，后果乙方自负，甲方不承担任何责任和赔偿。

十一、未尽事宜，甲乙双方协商依法解决。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

第四篇：锅炉及其配套设施安装工程承包合同

沂源县源能热电有限公司

高低压配套设备安装工程承包合同

招标方：山东省沂源县源能热电有限公司 投标方：

签订日期： 年 月 日

招标方：山东省沂源县源能热电有限公司（以下简称甲方）投标方：（以下简称乙方）

一、工程概况

1、工程名称： 沂源县源能热电有限公司新热源扩建工程

2、工程地点：

沂源县源能热电有限公司二分厂。

3、工程规模 ：一炉一机系统高低压配套电气工程。

二、工程承包范围

一炉一机工程所有高低压配电设备、发电机组及其配套系统、变压器及其配套系统、锅炉、汽机系统所属配电设备、DCS系统等的所有电气设备的安装、调试、试运。全国统一通用安装工程消耗量标准（定额）第四册《电气设备安装工程》(以下简称“本定额”)包括：变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、电缆、防雷接地装置、10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备与电梯电气装置等安装及电气设备调试内容，适用于工业与民用新建、扩建、改建工程中10kV及以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。

1、高低压电缆及电缆桥架敷设安装、高低压设施设备及电缆保护管土建施工制作。

2、高低压配电柜的安装、调试（详见施工图）。

3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。

4、发电机组安装及由发电机至各高、低压配电柜系统的安装调试。

6、高低压计量系统安装调试，必须按供电公司的要求配置。

7、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。

8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。

9、热控及DCS系统的安装调试。

10、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池

11、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。

以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。

三、承包方式

本工程为清包工程，甲方只提供设备（距施工地点100米）及现场安装所需水、电源,将水、电接至施工现场50米内。其它所有消耗性材料、吊装费、运输费等费用均由乙方承担。

1、本工程采用总价包干的方式承包，即： 包质量、包安全、包文明施工、包工期、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。

2、本工程严禁分包或转包。如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此引起的一切损失。

四、合同工期：

五、工程结算、支付方法

本次安装工程总造价为一次性总包干价，包括政府的规费、开工报告费用、锅炉检测费及税金等所有相关费用。若一次性监检不合格时，所发生其它所有相关费用均由乙方承担。

1、本工程总安装费为人民币：

2、付款方式：

本合同签订生效后，乙方施工人员、机具进入甲方施工工地一周内付工程款的30%，锅炉水压试验合格具备筑炉条件后付工程款的30%，锅炉试运验收合格提供竣工报告后，乙方需从沂源县地方税务局开具建筑安装工程全额发票一周内支付工程款的30%，剩余10%留作质保金。质保期为贰年，运行满一年后无质量问题付5%，运行满二年后无质量问题再付5%。

六、双方职责

1、甲方职责（1）、提供施工现场的水源、电源、运输道路。（2）、向乙方提供施工图、设备图各一套。（3）、组织施工图技术交底。

（4）、根据工程进度及时供应相关的设备。（5）、配合乙方办理锅检、质检的有关手续。

2、乙方职责

（1）、开工前，乙方负责办理与本要求相关的《开工告知》等所有手续并支付相关费用，向甲方提交施工组织设计、工程施工网络计划、做好施工人员、机具材料的进场安排；接到甲方书面通知五天内乙方施工人员、机具进入工地，并对甲方的设备材料进行交接、看管。

（2）、在规划的场地内布置施工临时设施。

（3）、管理好自身范围的安全、保卫工作，由乙方原因造成设备、人身等事故由乙方负全部责任。

（4）、移交一套完整的竣工图、技术资料于甲方（并提供电子版），甲方在半个月内办理签证审核手续。

（5）、乙方应优先采用甲方指定厂家的材料（焊条、焊丝、氩气）。乙方负责采购的材料必须质保书、合格证齐全，并由乙方承担其质量问题。

（6）、乙方必须提供所有高压焊工的原始证件，接受甲方的审查。

（7）、乙方必须提供各项目负责人的身份证复印件以接受甲方的检查，此项目未完工前不准更换负责人。

七、工程质量及有关要求

1、本工程以现行国家规程、规范进行施工验收。

2、分项工程竣工或重要项目施工完毕及隐蔽工程验收，乙方要提前24小时通知甲方的质检代表及监理方代表，并提供质检记录和工具，叁方验收合格后签字生效，工程未经甲方验收不得进行下道工序。

3、由乙方原因造成的发生返工、修理等费用由乙方负责，且由此造成的全部责任有乙方承担。

4、若在施工过程中乙方无证（或证件资质达不到行业标准）对所安装部件施工，一经发现甲方有权将其驱逐出施工现场，乙方必须对相关设备部件进行返工，直至甲方满意为止。甲方还将对乙方罚款人民币壹万元/每人次。

5、乙方在安装过程中不得私自变更图纸，如有变更必须经甲方同意，如乙方私自变更图纸所产生后果由乙方全部负责（不含甲方所提出的图纸变更）。

6、因本次施工为立体交叉施工，乙方必须遵守甲方的现场管理，不应以赶工期为由妨碍其他公司施工，甲方必须坚持土建配合安装为原则，并协调好各施工队的施工秩序，若出现乙方人员不服从甲方管理，甲方有权将其驱逐出施工现场。

7、安装质量质保期为安装调试验收合格之日起贰年，贰年之内乙方应无偿负责处理由乙方安装的工程所出现安装质量问题，并在接到甲方通知24小时内赶到甲方现场处理。在质保期内如因乙方安装质量等问题引发甲方的重大经济损失及责任，由乙方全部负责。

8、甲方有权根据乙方的安装进度、质量状况、安全情况等，决定部分项目的安装是否继续由乙方承担。若甲方决定部分项目不再由乙方安装，甲方将协调另行转包，其相应的工程款甲方将从乙方总工程款中扣除。若乙方能按甲方要求完成工程安装，甲方将不另行转包。

9、设备防腐费用为人民币 元整，若乙方对设备防腐达不到甲方要求，甲方有权将设备防腐费用从工程款中扣除，并另找施工队伍。

10、因甲方要求的技改部分（含设备变更、设备质量缺陷处理等，不含需返厂处理的）及增加的爬梯等所有部分，乙方不再收取任何费用并不得以此为由拖延工期。（更改壹次为准）

11、承压部件的探伤为100%（其中射线探伤为50%，超声波探伤为50%）。费用由乙方负责。

12、乙方派驻甲方的项目经理 工程期间不得另派他人。项目经理离开施工工地时必须提前24小时通知甲方有关人员，甲方同意后方能离开。并在保证不影响安装进度、质量、安全等工作的前提下，必须在48小时内返回施工现场。

13、乙方对所有承压部件安装前都需用压缩空气或蒸汽进行吹扫。乙方对所有阀门在安装前应根据《电力建设施工及验收技术规范》有关规定及甲方的要求进行水压试验和必要的解体检查处理。

14、本工程所用的消耗性材料由乙方负责，但需经甲方与监理方确认其质量，否则不允许在工程中使用。若乙方违规使用辅助材料，乙方承担由此引起的所有责任。

15、乙方承建的工程项目，不论是否经过甲方及监理工程师的验收，对所发生的工程质量事故，均应负全部责任，不能以处理事故为由，提出增加费用或推迟工期的要求，更不能造成隐患。

16、对于设备水压试验、蒸汽冲管等所需的设备由乙方负责。

17、乙方在工程施工中使用的测量试验仪器，工具吊装机械，计量控制装置等，应按有关规定定期检验，并且经检验合格后方能使用。

18、乙方在施工中要接受甲方的质检代表及监理方的监督，并根据要求及进度提供相关的技术资料、材料合格证、质保单、各类实验检测、事故处理等报告，并签字认定。监理方提供的文件乙方不得拒签，否则，每发生一次扣工程款人民币5000.00元，（如发生争议需三方协商解决）

八、本工程采用的技术规范和技术措施

1、国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范．规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本工程。

2、与本工程有关的国家及部颁施工及验收技术规范如：《电力建设施工及验收技术规范》、“锅炉机组篇”等相关标准以及“电力工业锅炉监察规程”等等。

3、本工程施工质量检验评定按电力工业部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》有关篇为依据；如：“锅炉篇”、“加工配制篇”等以及电力部颁发的机组达标的有关规定等等。

4、对不在规范验评标准范围内的，执行设计院、制造厂及甲方叁方议定的补充技术标准和施工技术要求。

5、本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。若有新的标准则必须执行新标准，替代原有标准。

锅炉压力容器安装监督暂行条例和实施细则(国务院)蒸汽锅炉安全技术监察规程（劳部发）(1996)276号 电力工业锅炉压力容器监察规程（DL612-1996）压力容器安全监察规程（劳锅字）(1990)8号 锅炉压力容器焊工考试规则(劳动人事部)电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）（DL/T5047-95）电力建设施工及验收技术规范（管道篇）（DL5031-94）电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）（DL/T869-2004）

电力建设施工及验收技术规范（管道焊接接头超声检验篇）（DL/T5048-95）电力建设施工及验收技术规范（钢制承压管道对焊缝射线检验篇）（DL/T5096-96）火力发电厂基本建设工程启动辅助设计竣工验收规程(电建[1996]159号文)火电工程启动调试工作规定(建质[1996]40号)火力发电厂金属技术监督规程(DL438-91)火力发电厂工程测量技术规程(DL5001-91)火电施工质量检验及评定标准

火电工程调整试运质量检验及评定标准（建质[1996]111号）电力工业技术管理法规(试行)(80)电技字第26号

6、除上述由国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照图纸、文件；经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。

7、特殊要求：所有水冷壁、过热器、省煤器等受热管道安装前均要做清扫、通球试验。

九、设备材料的供应：

1、甲方所有设备到厂后的卸车工作及费用，均由乙方负责，由甲方、乙方、设备供应方三方共同参加开箱清点，检查验收，移交给乙方。

2、甲、乙双方办理好设备的移交或领用书面手续后，即移交乙方现场保管使用。

十、开工调试和竣工验收

1、开车调试过程中，乙方参与调试（协助甲方调试）并跟踪和处理调试过程中设备出现的所有问题。

2、工程启动及竣工验收必须不低于电力工业部电建（1996）159号文颁发的火电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程规定的要求执行。

3、部分工程具备竣工条件，由乙方提请甲方和监理方进行验收。甲方和监理方在验收期限三天内进行检查验收，并按部颁标准评定工程质等级。

4、锅炉整体试运行168小时，叁方（甲方、监理方、乙方）确认合格验收后五天内办理完竣工验收手续，竣工之日从次日算起。

5、锅炉整体启动运行验收后15天内，乙方将竣工资料移交甲方。

6、乙方的工程档案资料必须按国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》等有关规定执行，并满足甲方对档案资料管理的要求，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案。

7、乙方在工程竣工验收10日内，向甲方提交一式六份完整的、符合要求的工程技术档案资料（其中一份原件，四份复印件，一份电子版）。

8、乙方如不按要求按时提供工程档案资料，每延误一天处以2000.00元人民币的罚款。同时扣留剩余工程款和不予进行工程竣工决算，直至提交合格的档案为止。

十一、安全生产、施工现场管理

1、安全生产

（1）乙方在人员进入工地前必须与甲方签定相关的安全协议并交纳人民币20000.00元保证金。

（2）、有关电力建设施工项目的安全管理工作，应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和相关《补充规定》执行。

（3）、乙方必须坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。

（4）、乙方单位责任人必须亲自抓安全。建立严密的三级安全监察网络和有效的安全保障体系；必须设立独立安全监察机构。

（5）、乙方必须按规定安排人员参加甲方组织召开的定期安全扩建例会。（6）、乙方应维修所有的护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

（7）乙方在整个工地实现 “封闭化”管理，设备材料定置、定位管理。

（8）、乙方的施工人员必须服从甲方的管理，对于不服从甲方管理的甲方有权将其驱逐出施工现场，对于无理取闹者移交当地司法机关处理。

2、施工现场管理

（1）、乙方应严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划，并履行报批手续。乙方必须服从甲方的管理，并办理出入厂手续，经甲方签字同意后方可实施。

（2）、乙方的施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整洁、布置整齐，安全管理责任、制度、规定到位。

（3）、乙方不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实施。

（4）、乙方必须在沟道、孔洞、平台、扶梯设可靠的永久性或临时盖板或栏杆，设明显标志和安全警告牌。

（5）、乙方若在施工过程中发生任何安全事故、施工设备事故，应及时通知监理工程师和甲方，并在甲方规定的期限内，将事故调查分析和处理意见报告监理工程师和甲方。施工过程中发生的任何事故及由此造成的一切损失由乙方承担。

3、施工计划和报告

（1）、乙方应向甲方提交施工进度网络图及提交详细的施工进度计划施工进度表，并于乙方在机具进入施工现场前交至甲方审核。

（2）、乙方应编制工程施工工作计划，提出工作安排及工作重点，报甲方和监理方审核后实施。

（3）、重要部件安装应有详细的施工方案(包括吊装方案)，报监理方和甲方审核同意后实施。

十二、其他事项：

1、整个施工过程中，原则上以设计交底后的图纸为准，发生争议时，由甲方出通知单，乙方按通知单要求施工。

2、双方协商同意的有关修改增补要求、签证单、会谈纪要都是本要求的一部分。

3、本要求约定乙方对甲方的投标文件所有承诺条款与本要求具有相同的法律约束力，尤其参与本项目的主要施工人员必须与投标书的承诺相同。

5、整个安装工程未经甲方允许乙方不准转包他人。

6、本要求未尽事宜，双方协商解决。

7、本要求履行地为甲方所在地，若在执行本要求过程中甲乙双方出现争议有甲乙双方协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院裁决。

8、本合同经双方单位签章后生效。

9、本合同一式六份，双方各执三份。

甲方：沂源县源能热电有限公司 乙方：

法定或委托代理人： 法定或委托代理人：

电话： 电话：

开户银行：建行沂源支行 开户银行： 帐号： 帐号：

合同签订时间： 年 月 日 2014 年 3 月 11

新热源扩建办公室

日

第五篇：门窗制作、安装承包合同2(精)

塑钢门窗制作、安装承包合同 发包方(甲方 : 承包方(乙方 : 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结 合本工程的具体情况,签订本合同。

第一条 工程项目(一工程名称:(二工程地址:(三工程内容:(四承包范围:按甲方提供的工程施工图纸确定以下承包内容

(1 负责塑钢门窗工程安装设计方案的起草, 但需要经过甲方技术部人员 确认后方有效。

(2 负责本工程所有相关材料采购, 塑钢门窗工程的制作安装, 窗框外围 边防水砂浆塞缝,如发现漏水现象,一切返工、维修及由此引起的一切损失由乙 方负责;(3 乙方负责包工、包料、包安装、包质量、包安全、包文明施工。(五合同价款:本工程以乙方报价表单价核准,合同总价以竣工后按实结算价为 准。

(1承包价格:塑钢平开窗单方价 元 /㎡,塑钢平开门单价 元 /㎡ 塑钢推拉窗单价 元 /㎡, 塑钢推拉门单价 元 /㎡。塑钢平开窗纱 窗另计 元 /樘

(2工程价款中不包括各种取费,税金及总包配套费。

(3价款中包括所有的检测费用,检测的数量必须符合当地的质监部门要求。

第二条 结算及付款方式

1、本工程承包总价暂定为(/ 元:工程竣工后按以上约定的规则, 以每栋楼为单位计算。

2、付款方式:(1、门窗付款方式:外框安装完毕后付至总工程款的 %,窗框及玻 璃等全部安装完毕后付至总工程款的 %,单项竣工验收合格、资料备 全后付总工程款 %,余款 %作为保修金验收合格后一年内付清。

第三条 工 期

工程工期自 年 月 日起开始施工, 自 年 月 日竣工, 如 每超期一天,则按 元 /日罚款。在履约过程中,根据变更设计所影响的工期 或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲方签证认可后调整,以此确定竣 工日期。

第四条 工程质量标准及材料要求:(一质量标准:本工程质量标准为合格工程。(二材料要求:所有塑钢型材采用海螺品牌。

(1、材料采用 88海螺牌型材,带纱窗框(含纱窗 ,推拉门采用 88型材,颜 色为 烟灰 205塑钢型材。

(2、型材壁厚 寸钢 1.2型材(国标

(3、本工程玻璃:材料必须具有专业生产资质厂家生产的中空玻璃,窗采用 5+9A+5 清片中空玻璃,门采用 5+9A+5 中空双钢玻璃。

(4、门窗采用后装法,工程量按洞口样图尺寸计算。

(5、乙方订购的材料必须有合格证明,通知甲方检查后并取样封存,对不合 格而造成的质量问题和经济损失,甲方不付任何责任,概由乙方负责承 担。

(6、乙方必须严格遵守国家颁布的《施工及验收规范》的规定,如有违反操 作规程及粗制滥造者,甲方有权暂停施工,因此而产生的经济损失均由 乙方负责。

(7、保修期内出现的施工质量问题,由乙方无偿保修,仍达不到合格者,乙 方应继续无偿修理或负责赔偿。

(8、乙方由于自身管理不善,施工工艺低劣、拖延工期、影响整个位工程的 验收,而确实无力完成该工程,甲方有权终止合同,由此造成的损失由 乙方承担。

第五条 安 全

(1、乙方必须严格按照《安全生产操作规程》及施工机械等安全操作规程组 织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。加强安全管理,做 到安全文明施工,在施工中发生的材料、设备、操作等工程质量事故和 人身安全事故等,均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

(2、乙方必须密切配合土建施工,如发现施工过程违章作业,总包、监理、建设单位有权进行处罚, 经三方确认后在工程款中直接扣除所损坏赔偿。(3、乙方自行协调劳务纠纷,如出现劳资纠纷,甲方可以按照行政机关确定 的数额在应付乙方的工程款中直接支付给劳动者。

第六条 违约责任

(一甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期顺延:

1、不按期交出施工场地、接通水、电源;

2、因图纸变更未及时送达乙方;

3、逾期组织验收;

4、因工程设计变更,使已完成的工程拆改;

5、其他甲方原因造成的。

(二乙方出现以下情况之一的视为违约,赔偿因其违约给甲方造成的损失 ,经屡 劝不改的,甲方有权无条件给予辞退;

1、不能按照甲方认可的优化设计图纸施工;

2、施工所用材料达不到甲方认可的标准或者偷工减料;

3、不能按期完成交付使用;

4、与其他班级不能很好协调工作,影响下道工序施工;

5、其他乙方原因造成的。

(三遇不可抗力的损失,由双方协商解决,本条款所定义的不可抗力是指不能预 见、不能避免且不能克服的客观情况如战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可 抗拒的因素,对于经营状况严重恶化及安排不周等情形,无论严重程度如何,均不理解 为不可抗力。

第七条 争议解决方式

发生争议应该协商调解,协商或调解不成时,向 法院起诉。本合 同一式两份,双方各执一份,若有未尽事宜,双方协商解决。

甲方:乙方: 签约日期:年 月 日 签约日期:年 月 日