工程招投标与合同管理复习题

第一篇：工程招投标与合同管理复习题

工程招投标与合同管理复习题

一、单项选择题

1、承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔：

A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误

2、以下那种特征不属于有效索赔的特征：

A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性

3、FIDIC合同条件第一版制定于年

A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是：

A、1、投标书

2、中标函

3、合同协议书

4、通用条件

5、专用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

B、1、中标函

2、合同协议书

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

C、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、图纸

7、规范

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

D、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险：

A、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；

B、业主在工程中苛刻刁难承包商；

C、承包商资金供应不足，周转困难；

D、现场条件存在特殊的自然环境；

6、合同分析的主要对象是：

A、合同协议书和合同条款；B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书

D、合同协议书和专用条款

7、以下那种不属于建设工程合同的特征：

A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性

D、合同形式的特殊要求

8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前天通知承包人；

A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是：

A、国际工程招标投标是经济的产物；

B、国际工程招标不进行招标公告；

C、国内的工程招标没有暂定金额项目；

D、国内的工程招标不会进行资格预审；

10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费：

A、投标费B、分包费C、保险费D、税金

11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是：

A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法

12、以下那个文件不属于建设工程投标文件：

A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函

13、以下那项不属于投标工作：

A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底

14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目属于必须进行招标的：

A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房

15、评标委员会成员中，成员人数应为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的；

A、3，3/4B、3，2/3C、5，3/4D、5，2/316、以下那种说法是正确的：

A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。

C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

17、建设工程招标投标监管机关是指：

A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室

18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容：

A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工

19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为：

A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包

C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包

20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：

A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。

B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

二、填空题

1．承发包是一种方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。

2、直接承包。

3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。

4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。

5、建设工程项目招标投标中，国内实行（岗位职务）

6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：17、我国规定国内工程应采用两种方式。

8、建设工程评标主要有和

9、建设工程投标前期工作包括和

10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。

11、国内和国际工程招标投标都受到

12、国际工程投标常用的投标策略主要有

13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。

14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》主要由协议书、、三部分组成。

15、是衡量承包商管理水平的主要标志。

16、工程施工的过程就是的实施过程。

17、FIDIC是指，它是法文名称的缩写。

18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。

19、施工索赔是双方面的，既包括，也包括

20、索赔工作分为两个阶段，即阶段。

三、多项选择题

1、建筑市场的主体包括：

A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务

2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为：

A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金

3、建设工程招标投标活动的基本原则有：

A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则

4、建设工程投标人的权利有：

A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标

5、建设工程招标投标监管机关的职权有：

A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定E、审查合同草案

6、以下属于公开招标工作程序的有：

A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同

7、建设工程招标标底编制的方法主要有：

A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法

8、以下属于建设工程投标报价的组成有：

A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金

9、以下属于投标技巧的方法有：

A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法

10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括：

A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标

11、国际工程招标文件的内容包括有：

A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书

12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为：

A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同

13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是：

A、实行工程预付款的，双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回

B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。

C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法，如合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。

14、监理单位的权利有：

A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内，工程款的支付的审核和签认权

15、施工合同管理的特点有：

A、施工管理合同周期长

B、施工合同管理与效益、风险密切相关

C、施工合同的管理变量少

D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作

16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：

A、合法性分析

B、风险分析

C、完备性分析

D、双方责权利分析

E、后果性分析

17、应用FIDIC合同条件的前提是：

A、确定工程项目，筹措资金

B、通过竞争性招标确定承包商

C、按照固定价格方式编制招标文件

D、委托工程师对工程施工进行管理

18、FIDIC条款中，以下属于工程师的权利有：

A、有权批准或否决承包商将合同转让

B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利

C、有权批准向承包商付款

D、有权发出开工令、停工令和复工令

19、工期索赔的计算方法有：

A、网络分析法

B、分项法

C、总费用法

D、比例分析法

20、索赔的解决方法有：

A、和解

B、调解

C、谈判

D、仲裁

E、诉讼

四、问答题

1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则？

2.简述建设工程招标代理行为的特征。

3.建设工程招标文件由哪些内容组成？

4.常用的投标技巧有哪几种？

5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。

6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策？

7.简述FIDIC施工合同文件的组成。

8.索赔证据有哪些基本要求？

第二篇：《工程招投标与合同管理》综合复习题(精)

《工程招投标与合同管理》综合复习题

一、名词解释

1、建设工程合同:

2、工程承发包:

3、建设工程招标

4、公开招标:

5、建设工程投标:

1、:

6、建设工程施工合同:

7、施工索赔:

8、投标书:

二、填空题

1、建设工程招标一般要经历招标、、开标、、定标、等几个阶段。

2、建设单位与中标人应当自中标通知书发出 日内, 订立书面的建设工程 合同。

3、建设工程投标报价定性分析法常用的方法有、、多方案报价法、、服务报价法、等。

4、国际工程招标的特点是、、。

5、我国依法必须进行公开招标的建设工程, 应当进入 投标活动。

6、《招投标法》规定的招标方式有、两种。

7、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,一般要求 成员人数为 人以上单数, 其中经济、技术方面的专家不得少于成员人 数的。

8、建设工程投标工作可以归纳为、、、等几个阶段。

9、国际上建设项目招标实行的是 实行这样的中标原则应 当具备相应的环境条件,主要是要有 制度和 制度。

10、设计合同采用定金担保,定金为合同总价的。

11、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法有 和。

12、《建设工程质量管理条例》对正常使用下,屋面防水工程的最低保修期限规 定为。

13业主与承包商签订的合同,按计价方式不同,可划分为、和 三大类型。

14业主与承包商签订的合同,按计价方式不同,可划分为、和 三大类型。

15、工程具体隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位, 承包人进行自检并 在隐蔽和中间验收前 小时以书面形式通知工程师验收。

16、按索赔的目的,施工索赔可以分为 和 两类。

17、工程师公正合理处理索赔事项应遵循

三、选择题

1.下列关于中标的说法中正确的是(。

A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力 B.中标通知书只对招标人具有法律效力 C.中标通知书只对中标人具有法律效力

D.招标人确定中标人后 20天内, 应向有关行政监督部门提交招标投标情况的 书面报告

2.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是(。A.企业的法人资格和组织机构 B.企业的分包计划

C.施工方案是否技术先进又经济合理 D.近2年涉及的诉讼案件的调查

3.监理招标的宗旨是对监理单位(的选择。A.能力 B.人员 C.设备 D.报价

4.设计合同采用定金担保,合同总价的(为定金。A.5% B.10% C.15% D.20% 5.在施工合同中,(是承包人的义务。A.提供施工场地 B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场 D.在施工期内对施工现场的照管负责

6.在施工过程中, 工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题, 则修复该 部分工程质量缺陷时应由(。

A.发包人承担费用和工期损失 B.承包人承担费用和工期损失 C 承包人承担费用,但工期给予顺延 D.发包人承担费用,但工期给予顺延

7.施工过程中,如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工,应由(。A.承包人办理申报手续,发包人承担费用 B.承包人办理申报手续,承包人承担费用 C.发包人办理申报手续,承包人承担费用 D.发包人办理申报手续,发包人承担费用

8.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的(不属于工程 师的权力。

A.检查承包人现场同期的记录 B.指示承包人缩短合同工期

C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时,工程师单方面作出处理决定 D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 9.《招标投标法》规定的招标方式有(。A.公开招标

B.公开招标、邀请招标 C.公开招标、邀请招标、议标 D.邀请招标、议标

10.投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括(。A.提供的投标担保有瑕疵

B.货物包装方式不符合招标文件的要求 C.个别地方存在漏项 D.明显不符合技术规格要求

11.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由(决定中标人。A.招标人 B.评标委员会 C.招标代理机构 D.建设行政主管部门

12.按照国家有关规定, 勘察、设计、监理等服务的采购, 单项合同估算价在(万元人民币以上,必须进行招标。

A.10 B.50 C.100 D.200 13.监理合同中,委托人的权利不正确的是(。A.授予监理人权限的权利 B.对其它合同承包人无选定权

C.委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小 D.对监理人履行合同的监督控制权

14.设计合同规定,设计人承担合同义务的期限至(日止。A.交付设计文件 B.设计文件审查通过 C.完成设计变更 D.工程竣工验收合格

15.施工合同示范文本通用条款规定,当合同文件发生矛盾时,应按顺序进行解 释。下列排序中正确的是(。

A.中标通知书、专用条款、通用条款 B.合同协议书、通用条款、专用条款 C.合同协议书、标准、通用条款 D.中标通知书、工程量清单、标准

16.因承包人的原因不能按期开工的,(推迟开工日期。A.承包人应以书面形式通知工程师 B.应当经过工程师批准 C.承包人与发包人协商

D.应当经过建设行政主管部门批准 17.下列行为中不符合暂停施工规定的是(。A.工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后 48小时内提出书面处理意见

C.承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工 D.工程师应在承包人提出复工要求后 48小时内给予答复

18.工程施工完毕,经验收检验后确认达到竣工标准,应以(日确认为承包人 的竣工日。

A.承包人自检合格 B.承包人递交竣工验收报告 C.竣工检验开始

D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字 19.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错 误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 20.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 21.施工招标文件的内容一般不包括（）。A.工程量清单 C.合同条件 B.资格预审条件 D.投标须知 22.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的 金额不一致时，应当（）。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可 B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可 D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授 权人予以签字确认

四、简答题

1、建设工程合同在签订和实施中应遵循哪些原则？

2、建设工程合同在工程管理中有哪些作用？

3、我国建设工程招标活动应当遵循的基本原则主要有哪些。

4、建设工程勘察设计合同的主要条款有哪些？

5、工程师处理索赔事项的权限主要有哪些？

6、建设工程招标的作用有哪些？

7、简

述监理合同中，委托人的权利有哪些？

8、简述建设工程投标的程序。

五、问答题

1、试述施工合同争议解决的方式。

2、工期索赔的必要条件有哪些？如何计算？

3、试述变更价款的确定程序和确定方法。

4、简述我国建设工程招标的程序和主要工作内容。

5、工期索赔的必要条件有哪些？如何计算？

6、简述我国建设工程招标的程序和主要工作内容。

第三篇：建设工程招投标与合同管理 - 期末复习题

1、招标方式有那些

2、招标文件发放到停止售出不得少于多久

3、投标文件中包含的文件

4、评标委员会人员组成5、投标人未按招标文件密封投标文件

6、评标原则

7、监理工程师在多少天以内未确认回复的，视为默认工期顺延

8、我国《建筑法》强制规定的建设工程必须购买的险种是

9、施工单位递交索赔报告，工程师在多少日内给予初审意见

10、公开招标的特点

11、邀请招标中的投标方不少于多少家

12、在施工过程中施工方递交意向通知书给监理工程师均以什么方式

13、投标人中标后中标人信息在交易中心公示多久

14、合同中不得进行分包的是什么

15、承包人可以工期顺延的情况

16、索赔得以成立必须具备什么条件

17、当地下发现文物，施工单位造成的工期延误怎么处理

18、在施工过程中施工方递交意向通知书给监理工程师均以什么方式

19索赔目标分类

20、施工合同中三大条款内容

21、总价基本确定的情况下，调整内部各子项的报价以达到中标的报价技巧是什么

22、税金的内容

23、分部工程

24、以付款方式划分的合同类型

25、中标通知书发出之日起多少天以内订立书面合同

26、投标保证金不得少于总造价的27.、我国法学界一般认为，建设工程招标是要约邀请，而投标是什么

28、业主只需要提供项目投资和使用要求及竣工、交付使用期限，其可行性研究、勘察设计、材料和设备采购、土建施工设备安装调试、生产准备和试运行、交付使用，均由一个总承包商负责承包的，即所谓什么

29、通过招标投标的方式，分包给具有相应资质的分承包人，中标的承包人只对什么负责。

30、什么是指东道国政府开放本国基础设施建设和运营市场，吸收国外资金，授给项目公司以特许权，由该公司负责融资和组织建设，建成后负责运营及偿还贷款，在特许期满时将工程移交给东道国政府。

31、招标过程中可以由谁组织招标。

32、采用公开招标的可以采用资格预审或者什么模式。

33、招标人对招标文件中的疑问，可以以书面形式解答或者什么

形式解答。

34、当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以什么为准。

35、工程实施控制包括什么、质量控制、进度控制和合同控制。

36、出现索赔事件时应怎么办。

38、如果承包人要求延期开工，谁有权批准是否同意延期开工。

39、施工合同的进度控制可以分为那三个阶段的进度控制。

40、什么担保的目的在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。

41、招标人和中标人自中标通知书发出之日起多少天内，正式签订书面合同。

42、规费包括那些？

43、项目经理是怎么产生的。

44、因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期怎么处理

45、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以什么为准。

47、评标报告由谁签字。

48、施工组织设计的主要内容有那些

49、投标阶段的进度计划一般可以用什么表示，不一定采用网络图表示。

50、《施工合同文本》由哪三部分组成。

51、发包人应当将委托的什么，监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

52、双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督管理部门鉴定，所需费用及因此造成的损失由谁承担。

53、工程竣工验收应该由谁组织验收。

54、常见的工程结算款方式

55、什么是招标：

56、什么是公开招标：

57、什么是建设工程合同：

58、什么是索赔：

59、什么是多方案报价：

60、什么是增加建议法：

61、什么是邀请招标：

62、什么是投标：

64、什么是施工组织设计：

65、什么是工期索赔：

（一）、工期可以顺延的情况有哪些？

（二）、施工合同的进度控制条款有哪些？

（三）、施工合同文件组成及解释顺序

（四）、索赔成立的要件

（五）、公开招标的特点一般表现有几点？

（六）、投标文件的符合性鉴定中，无效投标文件的类型？

（七）、建设工程施工合同的质量控制条款有哪些？

（八）、工程担保的种类有哪些？

（九）、索赔按合同类型分为哪些？

（十）、合同管理的主要工作？

（十一）、报价的技巧有哪些？

（十二）、招标投标的意义有哪些？

第四篇：招投标合同管理复习题（范文）

第一章 招标投标基本原理

一、复习思考题

1．如何理解招标投标的含义？

2．规范招投标活动有什么重要意义？

3．我国《招投标法》的适用范围是如何规定的？

4．根据我国《招投标法》的规定，哪些建设项目，必须进行招标？

5．招投标活动应当遵循的原则有哪些？

6．如何正确理解我国《招投标法》中的招标人？

7．什么是招标代理机构？招标代理机构应当具备哪些条件？

8．申请工程招标代理机构应具备什么条件？

9．我国《招投标法》规定的招标方式有哪几种？

10．什么是投标人？投标人通常应具备哪些条件？

第二章 建设工程招标投标

一、复习思考题

1．建设工程设计招标文件应包括的内容有哪些？

2．编制建设工程设计投标文件有什么要求？

3．建设工程设计投标文件作废的情形有哪些？

4．勘察设计招标的工程项目，在哪些情况下可以进行邀请招标？

5．哪些项目的勘察设计经政府批准，可以不进行招标？

6．勘察设计项目投标应注意哪些问题？

7．勘察设计招标文件应具备哪些内容？

8．勘察设计项目废标与被否决的情形有哪些？

9．依法必须招标的工程项目，应当具备哪些条件才能进行施工招标？

10．经批准可采用邀请招标的工程施工项目有哪些？

11．可以不进行招标的施工项目有哪些？

12．工程建设项目的投标文件应包括哪些内容？

13．工程建设项目施工招投标中按废标处理的情形有哪些？

14．依法进行货物招标的工程建设项目应当具备什么条件？

15．什么是资格预审？什么是资格后审？

16．工程建设项目货物招投标中的资格预审文件一般包括哪些内容？

17．工程建设项目货物招标文件包括的内容有哪些？

18．工程建设项目货物投标文件包括的内容有哪些？

19．工程建设项目货物投标文件不予受理与按废标处理的情形有哪些？

20．什么是投标保证金？什么是履约保证金？

第三章 合同的订立

一、复习思考题

1．什么是合同？合同有哪些法律特征？

2．我国《合同法》将合同分成哪些种类？

3．什么是合同法？合同法有哪些法律特征？

4．如何理解我国《合同法》的调整范围？

5．合同法律关系具体由哪三个要素构成？

6．订立合同应遵循的基本原则有哪些？

7．如何理解要约的有效条件？

8．要约与要约邀请有什么区别？

9．要约撤回与要约撤销是一回事吗？

10．什么情况下要约失效？

11．什么是承诺？承诺应具备什么条件？

12．订立合同采用的形式有哪些？

13．合同的一般条款有哪些？

14．什么是格式条款？格式条款与示范文本是一回事吗？

15．什么是缔约过失责任？缔约过失责任的构成要件有哪些？

16．缔约过失责任与违约责任是一回事吗？

17．我国《合同法》规定承担缔约过失责任的主要情形有哪些

第四章 合同的效力

一、复习思考题

1．合同生效应具备什么条件？

2．合同成立与合同生效是一回事吗？为什么？

3．什么是效力待定的合同？《合同法》规定效力待定合同有哪几种情况？

4．无效合同有哪些特点？

5．我国《合同法》规定无效合同的情形有哪些？

6．什么是可撤销合同？可撤销合同有哪些法律特征？

7．哪些情况属于可撤销合同？

8．合同无效或被撤销后，应如何处理？

第五章 合同的履行与保全

一、复习思考题

1．合同的履行原则有哪些？

2．如何理解合同约定不明的履行规则？

3．什么是同时履行抗辩权？

4．如何理解不安抗辩权？行使不安抗辩权应具备什么条件？

5．如何理解合同的保全？

第六章 合同的变更、转让与终止

一、复习思考题

1．如何理解合同变更的含义？合同变更有哪些特点？

2．合同变更应具备什么条件？

3．什么是合同权利的转让？合同权利转让应具备什么条件？

4．如何理解合同权利转让的效力？

5．合同权利依法不能转让的情形有哪些？

6．什么是合同义务的移转？合同义务移转应具备哪些条件？

第七章 违约责任

一、复习思考题

1．什么是违约责任？违约责任有什么特征？

2．如何理解违约责任的构成要件？

3．承担违约责任的方式有哪些？

4．什么是违约金？

5．什么是赔偿金？

7．如何理解合同义务的移转的效力？

8．合同权利义务终止的法定情形有哪些？

9．什么是合同的解除？合同解除包括哪些种类？

10．如何理解合同终止的效力？

第八章 建设工程合同概述

复习思考题

1．什么是建设工程合同？建设工程合同有哪些特点？

2．如何理解建设工程合同当事人的权利与义务？

3．建设工程合同分为哪几种类？

4．什么是建设工程施工合同？建设工程施工合同有什么特点？

第九章 实行建设工程合同示范文本制度自学篇

复习思考题

1．比较勘察合同示范文本一与文本二的相同点与不同点？

2．比较设计合同文本一与文本二的相同点与不同点？

3．施工合同文本的主要内容有哪些？

4．施工合同文件及解释顺序是如何规定的？

5．工程师的含义是什么？

6.发包人有哪些工作？

7．承包人有哪些工作？

8．工期顺延的情况有哪些？

9．隐蔽工程与中间验收是如何规定的？

10．关于安全施工有哪些规定？

11．合同价款支付方式有哪些？

12．质量保修书的内容有哪些？

第十章 与建设工程相关的合同

一、复习思考题

1．什么是建设工程监理合同？建设工程监理合同有什么特点？

2．建设工程监理合同示范文本由哪几部分构成？

8．什么是借款合同？借款合同有什么特点？

9．什么是租赁合同？租赁合同有什么特征？

10．什么是融资租赁合同？融资租赁合同有什么特征？

11．如何理解承揽合同？

14．如何理解保管合同及其特点？

第十一章 建设工程合同管理

一、复习思考题

1．我国建设工程合同管理有哪些特征？

第一，建设工程项目的完成是一个渐进的过程。

第二，由于工程价值量大，必然导致合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大。

第三，工程合同变动较为频繁，这是工程合同管理遇到的又一个难题和特点。

第四，现代工程合同管理工作极为复杂。第五，合同风险大。

2．建筑企业合同管理制度主要有哪几种？

一、建筑企业内部合同预签制度

二、建筑企业内部的审查、批准制度

三、严格保护、保管企业印章制度

四、检查和奖励制度

五、完善合同统计考核制度

六、建立合同管理评估制度

七、推行合同管理目标制度

八、建立合同管理质量责任制度

第十二章 建设工程合同的谈判、签订与审查

一、复习思考题

1．建设工程合同审查主要从哪几个方面进行？

1审查建设工程合同是否符合有效条件2审查建设工程合同有无效力待定情况

3审查建设工程合同的主要内容4审查建设工程合同中有无免责及限制对方责任问题 第十三章 建设工程合同的风险管理

1、风险，是指一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的一种状态。

2．风险如何控制与转移？

（一）风险的控制

1．重视合同谈判，签订完善的施工合同2．加强合同履行管理，分析工程风险

（二）转移风险

转移风险包括相互转移风险和向第三方转移风险。转移工程项目风险有如下措施：

1．推行索赔制度，相互转移风险。在合同履行中，推行索赔制度是相互转移风险的有效方法。

2．向第三方转移风险。向第三方转移风险包括推行担保制度和进行工程保险。推行担保制度是向第三方转移风险的一种有法律保证的做法。我国《担保法》内规定有五种担保方式，在建设工程施工阶段以推行保证和抵押两种方式为宜。工程保险是业主和承包商转移风险的一种重要手段。当出现保险范围内的风险，造成经济损失时，业主和承包商可以向保险 公司索赔，以获得相应的赔偿。

3．什么是担保？担保是为了保证债务的履行、确保债权的实现，在人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律制度。

4、担保有哪些法律特征？

1．担保具有附随性特征，又称为从属性2．条件性

3．相对独立性。尽管担保具有从属性，但其亦相对独立于被担保的债权。

5．担保方式有哪些？保证、抵押、质押、留置、定金五种

招标方：以银行保函的形式担保；投标方以履约保证金或银行保函担保。

5．什么是保证？保证的方式有哪几种？

保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

一般保证是指保证人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。

6．哪些组织不能做保证人？

（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关

（3）学校、幼儿园、医院等以公益事业为目的的事业单位、社会团体。

7．什么是抵押？

抵押是指债务人或第三人不转移财产占有将该财产作为债权担保，债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

哪些财产可以抵押？

（1）抵押人所有的房屋和其他地上定着物；

（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

（3）抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；

（4）抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；

（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；

（6）依法可以抵押的其他财产

8．依法不能抵押的财产有哪些？

（1）土地所有权；

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

（6）依法不得抵押的其他财产。

9．什么是质押？质押有哪几种类？

质押，是指债务人或第三人转移财产(动产)或权利的占有，将之作为债权担保。

质押可分为动产质押与权利质押；可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；依法可以转让的股份、股票；依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；依法可以质押的其他权利。

10．工程保险的含义是什么？

工程保险是指在工程项目建设的整个过程中，投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病的商业保险行为。

工程保险特点：1为转移不可预见的不确定风险而经保险人与投保人合意，确立保险合同。2合同存在的独立性。保险合同不受保险人和投保人之间其他合同关系的影响而独立存在。3保险的发生与否的不确定性。4 金钱偿付性。根据被保标的不同，保险可以分为财产保险和人身保险。两者均以金钱形式偿付。5保险的不可追偿性。

第十四章 建设工程施工合同索赔一般原理

一、复习思考题

1．什么是索赔？索赔具有哪些特征？

索赔是当事人在实施合同过程中，根据法律规定、合同的约定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同当事人提出给予赔偿或者补偿要求的行为。

施工索赔的特征1．索赔的双向性2．索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提

3．索赔是单方行为

2．试分析索赔的程序包括哪几个方面内容？

（一）承包人提出索赔要求

（二）工程师审核索赔报告

（三）确定合理的补偿额

（四）发包人审查索赔处理

（五）承包人是否接受最终索赔处理

第十五章工程项目的工期与费用索赔

一、复习思考题

1、是分析工期延误的原因有哪些？（承包商延误有哪些）

1．施工组织不当，如出现窝工或停工待料等现象。

2．质量不符合合同要求而造成的返工。

3．资源配置不足，如劳动力不足，机械设备不足或不配套，技术力量薄弱，管理水平低，缺乏流动资金等造成的延误。4．开工延误。5．劳动生产率低。6．承包商雇用的分包商或供应商引起的延误。

2、承包商可以索赔的费用一般包括哪几个方面？一是人工费。二是设备费。三是材料费。四是保函手续费。五是贷款利息。六是保险费。七是利润。八是管理费

第五篇：招投标及合同管理-复习题2010

一、单选题

1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）方式。

A、招标；B、投标；C、招标投标；D、协议。

2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。

A、5；B、7；C、10；D、20。

3、建设工程项目的招标一般应采用（）的方式。

A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、发标。

4、在下列几种情形中，（）工程项目经批准可以进行邀请招标。

A、受自然地域环境限制；B、技术复杂；

C、已具有招标部分条件的；D、招标人不完全具有招标能力的。

5、在下列情形中，（）的投标文件应视为废标。

A、只要单位盖章；B、已在招标文件要求提交投标保证金；

C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；D、按招标文件要求密封。

6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并标明排列顺序。

A、2；B、3；C、1—3；D、1—5。

7、开标地点应为（）。

A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；

C、招标人与投标人商议的地点；D、招标文件中确定的地点。

8、中标人的投标应当符合（）。

A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；

B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；

C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。

D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

9、中标人应当由（）确定。

A、评标委员会；B、招标代理机构；C、政府招标投标办；D、招标人。

10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（）。

A、具有独立订立合同的水平；B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；

C、具有独立订立合同的权利；D、在近五年内没有重大工程质量问题。

11、招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。

A、投标人；B、代理人；C、银行；D、中标人。

12、在邀请招标的程序中（）。

A、需发售资格预审文件；B、要资格预审；C、不存在资格审查；D、要资格后审。

13、投标人投标，可以是（）。

A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；

B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；

C、投标人以低于成本价报价竞标；

D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。

14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10；B、30；C、20；D、56。

15、投标担保，招标人可以在（）要求投标人提交投标保证金。

A、招标文件发出之后；B、招标文件发出之前；C、招标文件中；D、投标人中标后。

16、投标人在（）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；

C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；

D、招标文件规定的投标有效期终止之前。

17、投标人串通投标行为是（）。

A、投标人以行贿的手段谋取中标；

B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；

C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。

D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。

18、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（）的组成部分。

A、投标文件；B、招标文件；C、评标报告；D、投标文件和招标文件。

19、合同的标的是合同关系的（）。

A、主体；B、客体；C、内容；D、权利和义务。

20、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。

A、发包人；B、承包人；C、发包人与承包人共同；D、造价管理部门。

21、工程合同的付款分（）阶段进行。

A、2；B、3；C、4；D、5。

22、工程合同的付款可分为（）。

A、预付款、工程进度款、最终付款；B、预付款、最终付款；

C、工程进度款、最终付款；D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。

23、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。

A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料

24、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书

25、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础

重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。

A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担

C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担

26、建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。

A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调

27、（）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。

A、计量估价合同B、固定总价合同C、单价合同D、成本加固定百分比

28、招标公告是一种（）

A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同

29、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（）

A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包

30、在施工中由于（）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。

A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化

31、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则（）

A、允许投标单位补充填写B、视为废标

C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、由招标人退回投标书

32、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会

二、多选题

1、建设工程招标应具备的条件是（）。

A、招标人已经依法成立；

B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；

C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；

E、发布了招标公告。

2、建设工程的招标方式有（）。

A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、区域性招标；E、专业招标。

3、在下列情形中，（）投标文件应视为废标。

A、逾期送达指定地点的；B、未按招标文件要求提交保证金的；

C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；

D、未按招标文件要求密封的；E、按时送达非指定地点的。

4、招标公告应当载明（）等事项。

A、招标人的名称和地址；B、招标项目的性质和数量；

C、招标项目实施地点和时间；D、获取招标文件的办法；

E、投标人的名称、地址及违约责任。

5、工程建设项目施工招标文件一般包括（）。

A、技术标书；B、投标人须知；C、合同主要条款；D、设计图纸，技术标准；

E、评标标准和方法。

*

7、详细评标的内容包括（）。

A、确定评价方法；B、备选标的的确定；

C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人；

D、决定投标有效期可否延长；E、投标偏差。

8、属于评标报告的内容有（）。

A、基本情况和数据表；B、评标委员会成员名单；C、开标记录；

D、废标情况说明；E、施工组织设计的编制。

9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有（）。

A、招标范围；B、招标方式；C、发布招标公告的媒介；

D、招投标须知；E、商务和技术标书。

10、合同谈判的主要内容包括（）。

A、合同的形式；B、合同的标准；C、技术要求，技术规范和施工技术方案；

D、关于合同价格条款；E、关于完善合同条件的问题。

11、合同的标的是合同的（）。

A、客体；B、最基本的要素；C、当事人权利和义务共同指向的对象；

D、标底；E、发包方的目标。

12、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括：

A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量

C、改变有关工程施工时间和顺序D、法院要求停止施工

E、仲裁机关要求停止施工

13、《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期

相应顺延：()。

A、承包人未能按合同约定质量标准施工

B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D、设计变更和工程量增加

E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

14、合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况：（）

A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销

D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务

15、《合同法》规定合同无效的情形有（）

A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益

B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定

17、有下列（）情况，标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会

B、投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估

C、标书情况汇总表与标书相关内容不符

D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴

E、数据和文字清晰

18、招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（）

A、具有项目法人资格(或者法人资格)

B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；

C、有从事同类工程建设项目招标的经验

D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员

E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

19、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（）。

A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目

B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目

C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大

D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目

E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目

20、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括()等。

A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书

21、施工分包合同的当事人为（）。

A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方

22、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、乙方未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多几天

D、工程量变化和设计变更、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时E