监理工程师考试工程经济 判断题

第一篇：监理工程师考试工程经济 判断题

公路工程经济

判断题（每小题1分，共10分）

1．年初借入1000元现金，年利率6%，按单价公式计算时，年末应付的本利为1080元。

2．对公路项目投资的经济评价时，一般用三类指标进行，它们是币值、时间及收益率。

3．编制工程概预算的唯一依据是施工图。（）

4．投标人递交了一份未封口标书参加投标、评委将其确定为无效标书。（）

5．投标人在投标过程中的一切费用，不放中标与否均由业主支付。（）

6．工程量清单由前言、工程细目计时工明细表和清单汇总表组成。（）

7．某路桥公司的净利润为当期利润总额减去所得税后的金额。（）

8．现金管理制度主要包括：现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。（）

9．按照FIDIC合同条件规定，当须发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15%，此时合同价应下调。（）

10．延期付款利息是对施工单位的一种约束。（）

答案：

1.×2.√3.×4.√5.× 6.×7.√8.√9.×10.×

判断题（10题/10分）

1、现金流量图包括大小、流向和时间点三大要素。（）

2、价值工程是研究如何以最小的人力、物力、财力和时间获得最大的使用价值的技术经济分析方法。（）

3、编制标底是对工程项目的一次计价，是施工单位投标报价的依据。（）

4、由施工定额综合为预算定额的幅度差中，包括人工幅度差和机械幅度差。（）

5、投标报价等于预算造价。（）

6、公路工程项目资金筹措中，发行股票属于负债筹资。（）、7、一般情况下，融资租赁的资金成本比其他筹资方式（如债券和银行贷款等）的资金成本要高。（）

8、资产负债表是反映企业在某一特定日期的资产负债、所有者权益及其分布情况，是一种动态报表。（）

9、合同变更就是工程变更。（）

10、索赔对业主是不利的。（）

答案：1）√；2）×；3）×；4）×；5）×；6）×；7）√；8）×；9）×；10）×。

判断题：

1．净现值是指把项目经济寿命期内各年的净现金流量按一定的基准折现率折现在某一基准年度的现值累加值。（）

2．施工技术装备费以定额直接费为基数。（）

3．根据合同条件规定，业主应给承包人支付材料、设备预付款，以供购进将用于安装在永久工程中的各种材料、设备之用，并且计利息。（）

4．保留金是监理工程师根据合同条件的规定，以支付给承包人的付款中替业主暂时扣留的一种款项。1

（）

5．延期付款利息是对业主进行支付的一种约束。（）

6．某建设工程，当折现率i=10%时，财务净现值FNPV=200万元；当i=12%时FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为11。67%。（）

7．工程项目竣工决算应包括从开工到竣工投产全过程的全部实际支出费用。（）

8．工程变更由监理工程师审查批准。（）

9．工程成本是指施工过程中承包商的实际消耗和应得的利润。（）

10．项目可行性研究的核心内容是需求预测和拟建规模。（）

答案：

1.√2.X3.X4.√5.√6.X7.X8.√9.X10.X

判断题：（共10题，每题1分）

1、决定承包商能否中标的关键因素是评标条件。（）

2、施工中的费用索赔出现的原因是非自身的原因，且实际造成的实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿。（）

3、工程竣工后在保修期内发现的质量问题经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由建设单位与设计单位负责。（）

4、既可用于奖金使用计划编制，又可用于投资偏差分析的是“S”型曲线。（）

5、进行项目财务评价时，如果动态投资回收期小于计算期n,则财务净现值为正，项目可行。（）

6、金额不等，发生在不同时期，两笔资金可能等值。（）

7、监理工程师可以随时指示承包商在工程的任何部位上检查，检查费用由承包商承担。（）

8、FIDIC合同条件中2期应该从协议书中证明的开工日期起算。（）

9、工程计量的原则是按实际工程量计量。（）

10、价值工程的重要特点是以提高项目的功能为目标。（）

答案：

1、×

2、√

3、×

4、√

5、√

6、√

7、×

8、×

9、×

10、×

判断题。

1、直接工程费是计算基地直接费和现场经费的基数。（）

2、定额直接工程费是计算间接费的基数。（）

3、编制工程概算时，如施工单位不明确省、自治区、直辖市属的施工企业承包的建设项目，可按省城（自治区、直辖市）至工地的里程计算工地转移费。（）

4、临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑场，构筑物和其他临时设施的及概、概预算定额中临时工程费用。（）

5、开标，发中标通知书后，业主即可将投标人的招标资料公布。（）

6、计量的实际工程量与工程量清单所列的工程量有增加或减少，应列入工程变更的范围内。（）

7、在颁布工程交接证书时，监理工程师应当把保留金全数退还给承包人，并出具证明，在退回保留金中，应与扣除已经使用的保留金金额。（）

8、FIDIC条款规定，不管由哪方原因造成的停工，双方之间一般均只计算成本和利润而不计算潜在的效益。（）

9、任何工程变更，均不应以任何方式使合同作废或无效，从而导致承包人责任的解除。（）

10、FIDIC条件下的工程计量就是监理工程师按合同文件的要求，对承包人完成的实际工程量进行测量和计算。（）

答案：

1、×

2、×

3、√

4、×

5、×

6、×

7、×

8、×

9、√

10、√判断题。

1、价值工程侧重于设计阶段开展工作，以提高产品价值为中心。（）

2、施工单位采购或经其验收同意的设备，材料，构配件不合格造成的质量缺陷，将由施工单位承担经济责任。（）

3、年净现今流量是当年现金流入与现金流出之差，它应大于0，否则该项目不可行。（）

4、价值分析追求的目标，就是提高功能，降低成本。（）

5、工程量清单的分项与概预算分项基本相同，可以直接套用概预算项目表。（）

6、机械台班费用中，既包括折旧，大修费，经常修理费，安装拆卸辅助设施费，以及功力燃烧费，养路费，车船使用税，但不包括机上人员的人工费。（）

7、建设项目负债筹资的方式包括发行债券，设备租赁，银行贷款等。（）

8、某建设项目，当i1=20%，净现值为78。70万元。当i2=23%，净现值为-60。54万元，则该项目的内部收益率为21。70%。（）

9、建安工程管理索赔一般是承包人向业主索赔，而业主一般不向承包人提出索赔。（）

１0、净现值是实践中常用来评价项目方案经济效果，根据它反映出了项目在经济寿命期内的获利能力，NPV0时，项目方案是不可取的。（）

答案：

1、√

2、√

3、×

4、×

5、×

6、×

7、√

8、√

9、×

10、×

判断题

1.施工企业流动资金贷款利息应在间接费中开支。（）

2.施工定额是编制施工图预算的依据。（）

3.合同价就是工程实际造价。（）

4.机械台班单价中的不变费用只能直接采用，不能改变。（）

5.公路基本建设工程概预算编制办法对业主和承包商均具有约束力。（）

6.施工图预算一般由施工企业编制。（）

7.设计概算是控制工程造价的最高限额。（）

8.材料消耗定额中包括材料的场外运输损耗。（）

9.保留金是施工企业支付给业主的赔偿。（）

10.机械的动力燃料费应计入材料消耗定额。（）

答案：

1√2×3×4×5×6×7√8×9×10×

判断题部分

1、公路工程投资总额也包括公路养护及运营成本。（）

2、工程量清单是合同文件之一。（）

3、FIDIC合同条件指出，当变更工程涉及工程金额超过合同价格的3％，且变更后的工程量大于或

小于原来清单工程量的20％时，应调整原合同单价。（）

4、工程变更中一般附有变更清单，工程变更清单同工程量清单具有不同的性质。（）

5、断面法计量主要用于道路面层结构的计量。（）

6、暂定金额是可按业主的指令全部或部分地使用。（）

7、资格预审有助于降低招标成本。（）

8、中标人将部分中标项目分包给他人的，分包出去的工作必须属于不超过工程总价金20％的部分。

（）

9、财务报告包括两个内容，资产负债表和损益表。（）

10、企业可根据其经济效益与承受能力，据实将技术开发费列入管理费用。（）

判断对错补充部分

1、缔约过失责任应该写到合同中的违约条款内计算违约金。（）

2、可采用旁站、巡视和平行检验形式对工程实施监理。（）

3、公路工程建设项目发生工程质量、安全事故，项目法人应在48小时内按项目管理权限向政府交

通主管部门报告，工程质量事故同时报公路质量监督机构。（）

4、高级驻地监理工程师，应具有工程师或经济师职称，并具有交通部颁发的监理工程师证书。（）

5、监理服务的合同应包括监理现场组织机构、主要检测设备的配备要求、质量责任、费用支付等

条款。但合同中不必约定监理工程师资格。（）

6、监理工程师认真审查施工单位的分包人的资格和分包工程的类型、数量后，施工单位可以执行

分包合同。（）

7、监理工程师按合同规定和建设单位授权，审查、签发期中支付证书及合同终止后任何款项的支

付证书。（）

8、监理工程师在开工和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于符合合同要求的，不得拒

绝使用。（）

9、动员预付款是业主提供承包人用于支付施工初期各种费用的一笔低息款额。（）

10、业主与监理工程师之间存在着委托－代理关系。（）

判断题部分

1、对

2、对

3、错

4、错

5、错

6、错

7、对

8、错

9、错

10、对

判断对错补充部分

1、错

2、对

3、错

4、错

5、错

6、错

7、对

8、对

9、错

10、对

判断题（每题1分，共10分）

1、资金利息计算，采用静态计算没有考虑资金时间价值，采

用动态计算则考虑了资金时间价值。（）

2、概算定额与预算定额都属于计价定额，不同的是在项目划分和综合扩大程度上存在差异，以

适用于不同设计阶段的计价需要。（）

3、施工技术装备费是由定额直接工程费与间接费之和为基数，乘以相应费率。（）

4、在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容，技术经济指标一时尚不能明确，具体地予以规定时，往往要采用总价合同形式。（）

5、对于清单工程量，是施工生产前的预计数量，不是承包人应予以完成的实际和准确工程量，其准确性高低，影响不大。（）

6、桥梁工程中钢筋骨架所用的分离隔板，支撑钢筋和所有固定位置的钢材，垫块以及焊接、绑扎材料等，均不单独计量与支付。（）

7、已经支付材料预付款的材料，设备的所有权应属于业主。（）

8、动员预付款是一项由业主提供给承包人用作购买材料、设备的无息贷款。（）

9、如果承包人在提交第一次付款申请，或者在这个时间以前提交一份由业主认可的银行保函，其担保金额为合同总价的5%，则可不再从《中期支付证书》中扣留保留金。（）

10、特殊风险与业主违约导致合同中止支付的根本区别在于：前者只补偿成本，而后者还应包括对承包人利润损失的补偿。（）

答案：

1、×

2、√

3、√

4、×

5、×

6、√

7、√

8、×

9、√

10、√

判断题（每题1分，共10分）

1、投资控制工作的重心应是项目的招投标及项目实施阶段。（）

2、施工设备、机械的出口信贷方式可作为公路工程项目建设的融资方式。（）

3、项目方案的财务效益是评判方案可行与否的唯一条件。（）

4、工程项目的概算、施工图预算、标底、报价、合同价等都可称为工程费用预算。（）

5、计划利润=（直接工程费+间接费）×计划利润率（）

6、对工程单价有着重大影响的因素是基础价格、工程定额、各种摊入系数。（）

7、通过工程计量工作可促进工程质量、进度的监督。（）

8、工程量清单的每一个细目，不论有无列出数量，都须填入单价或总价。（）

9、只有业主在没有完全履行合同规定义务时，给承包人造成损失，才能提出索赔。（）

10、监理工程师在工程费用支付中的职责是定期审核承包人的各类付款申请，为业主提供付款凭证，从而保证业主对承包人的支付公平合理。（）

答案：

1、×

2、√

3、×

4、√

5、×

6、√

7、√

8、×

9、×

10、√

判断题（共10分）

1、概预算中08表中材料的单价是指材料的供应价（）

2、折现就是把货币的时值折现成现值，是一种等值换算（）

3、动员预付款是一项由业主提供给承包人用作开办费用的有息贷款（）

4、保留金的设置是对承包人的一种保护措施（）

5、拖期违约损失偿金只能从承包人的履约保证金中扣除（）

6、绝大部分的费用索赔不包括利润，有时甚至不包括管理费（）

7、支付权是监理工程师完成监理工作的最终、最重要的调控手段（）

8、费用监理的目标是使实际支付的费用少于或等于合同价。（）

9、资金只有与劳动相结合才具有时间价值（）

10、资金增值的实质是劳动者在生产过程中创造了剩余价值（）

判断题（10分）

1.迟付款利息是对业主进行支付工程费用的一种约束。（）

2.实际工程量的计量方法与清单工程量的计算方法一致。（）

3.已知（F/P，i，n）＝1.5，F＝100万元，则P＝150万元。（）

4.某建设项目，取折现率i1＝10％时，财务净现值FNPV1＝200万元，取折现率i2＝15％时，财务净现值FNPV2＝－100万元，则该建设项目的财务内部收益率近似等于13.33％。（）

5.工程变更后的变更单价确定应由监理工程师和承包人协商确定。（）

6.在投标报价时，通常采用的定额水平高，则报价就高。（）

7.拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不超过合同规定的某一百分比。（）

8.工程变更费用的支付也可以采用计日工支付。（）

9.在编制工程概预算时，无论是否在雨季施工，均应计算雨季施工增加费。（）

10.某桥梁工程的桩基础设计桩长为20米，承包人实际施工桩长为22米，该桩基础应按22米的桩长予以计量。（）

判断题（10分）

1、FIDIC合同文件若有含糊不清或不一致处应以所列次序优先为准。（）

2、“有效合同价格”是指包括暂定金额和计日工费用的合同价格。（）

3、一个项目的收益越大，它对国民福利目标的贡献就越大。（）

4、工程变更是合同变更的一种表现形式，通常指合同文件中设计文件和技术规范的变更。

5、在工程多方案比较中，投资回收期小的方案是最优方案。（）

6、单价合同中，工程量的多少，直接关系到业主向承包人付款的多少。（）

7、社会折现率的高低不直接影响项目的经济特性。（）

8、FIDIC条款中，工程计量在符合质量时按实际几何尺寸计量。（）

9、工程方案不确定性分析中，最敏感因素就是要重点采取措施控制的因素。（）

10、发行股票筹资，融资风险小，可提高企业的财务信用，但会降低原有股东的控制权。

第二篇：监理工程师考试隧道工程

监理工程师考试隧道工程模拟试题

一、单选题（每题1分，共10分）

1、围岩含义是指（3）1）开挖前未扰动的山体

2）环绕隧道周边一定厚度岩体 3）与稳定性有关部分岩体 4）隧道顶部岩体

2、隧道开挖后，围岩压力是（4）1）垂直向下 2）水平作用 3）底部向上

4）四周及纵向压力

3、下列地质条件下不宜用锚喷支护（3）1）I、II类围岩 2）破碎带

3）大面积淋水地段 4）强风化围岩

4、初次支护和二次衬砌间应（4）1）在喷射砼初凝后进行 2）在喷射砼达到强度后进行 3）紧跟衔接

4）监控量测后决定

5、公路隧道围岩按稳定状况分成六类，其中（2）1）结构性能最好为I类 2）最好的为六类

3）挖进最容易的为I类 4）挖进最难的为六类

6、喷射砼中常加入外加剂为（2）1）早强剂 2）速凝剂 3）减水剂 4）缓凝剂

7、新奥法施工工序为（3）

1）开挖→量测→初次支护→二次支护→防水层 2）开挖→量测→防水层→初次支护→二次支护 3）开挖→初次支护→量测→防水层→二次支护 4）开挖→初次支护→防水层→量测→二次支护

8、开挖时坍方现象（4）1）突然发生 2）可以计算 3）可以量测 4）有一定征兆

9、二次衬砌中“刹尖”指（3）1）拱脚处浇砼 2）拱顶处浇砼 3）拱圈合拢最后封口 4）先拱后墙交接面处浇砼

10、围岩量测部位与布点与下列因素有关（1）1）地质条件 2）施工进度 3）地下水位 4）仪器类型

二、多选题（每题1分，共30分）

1、围岩完整性状态外观表现为（3，4）1）孔隙水大小 2）裂缝大小 3）岩体大小 4）裂缝密度

2、隧道衬砌上长期荷截有（1，2，3）1）围岩压力 2）衬砌自重 3）水压力 4）温度应力

3、围岩坍方征兆之一是（1，2，4）1）突然出水 2）拱顶掉石 3）岩爆 4）岩粉飞扬

4、喷射砼有下列现象说明水灰比过小（2，3，4）1）流淌滑动 2）不密实 3）表面无光 4）灰尘飞扬

5、光面爆破应选好（1，3，4）1）起爆顺序 2）起爆时间 3）装药量 4）周边眼间距

6、掏槽眼需掌握（1，2）1）密度 2）斜度 3）深度

4）最小抵抗线

7、隧道防排水要求为（1，2）1）路面不冒水、不积水 2）拱部侧墙不滴水 3）拱部侧墙不渗水 4）设备箱洞不渗水

8、模筑砼拱架架立应（1，3）1）拱脚外放一定宽度 2）拱脚内收一定宽度

3）拱顶加高一定高度

4）按设计断面成型不必调整

9、隧道变形缝应设置在（1，2，4）1）需考虑温度变形处 2）地质条件显著变化处 3）地基承载力不足处 4）明暗洞交接处

10、围岩注浆单孔结束条件为（2，3）1）持压时间已足够 2）注浆压力已达到 3）注入量已达标

4）实测扩散半径已满足

11、预裂爆破较光面爆破应（2，3，4）1）加大装药量 2）加密周变眼 3）周边眼先一起爆 4）减小装药量

12、锚杆作用机理是（1，2，3）1）串联

2）组合成岩层成组合梁

3）加大岩层层面磨擦力，从而提高整体能力 4）拉住危石不下坠

13、锚喷砼时（2，3）

1）水灰比越大速凝效果越好 2）水灰比越大速凝剂效果越差 3）温度越高速凝剂效果越好 4）温度越高速凝剂效果越差

14、锚喷砼强度合格条件应符合（1，3）1）同批试件抗压强度平均值不低于设计值 2）每个试件强度合格

3）任一组平均值不低于80%设计强度 4）任一组试件平均值不低于90%设计强度

15、洞口段地质条件一般具有下列特点：（2，3，4）1）挖进容易2）地下水丰富 3）围岩破碎4）边仰坡易失稳

16、喷射砼回弹率合格标准为（1，4）1）拱部不超过40%2）拱部不超过30% 3）挂网后须较原标准降低5%4）边墙不超过30%

17、施工洞内反坡排水可以采取（2，4）1）分段自流2）分段设集水井抽水 3）设排水管泵排4）设集水坑自流

18、现场监控目的是（2，3）1）控制空间位置防止偏位 2）控制围岩、支护变形 3）提供安全信息预测险情 4）控制围岩应力不致过大

19、锚杆抗拔试验取样必须有一根锚杆在（1，2，4）

1）隧道顶部2）拱腰 3）供脚4）边墙

20、喷射砼抗压试块制作可按（2，4）1）150×150×150mm普通砼抗压试模制作 2）按150×150×150mm无底试模制作 3）150×150×450mm试模制作 4）养护14d后凿取再养护

21、防水砂浆需要有（2，3）

1）一定强度、粘结力2）良好渗透性 3）良好流动性4）适合大小不同缝隙充填

22、拱墙背后回填（1，2）

1）可用同标号砼2）可用浆砌片石 3）超挖大处可用石渣4）必须压浆处理

23、隧道超挖标准，以下正确的是（1，3）1）不同围岩不同标准2）各类围岩相同标准 3）边墙底部要求一样4）底部要求比边墙高

24、围岩好时，二次衬砌可（2，4）1）开马口浇注2）全断面进行 3）先拱后墙4）先墙后拱

25、岩石岩层倾斜面对隧道施工有利的是（2，3）1）缓倾岩层2）陡倾岩层 3）陡立岩层4）平行顶部岩层

26、钻爆炮眼布置宜（1，2）1）分区布置2）掏槽眼居中 3）掏槽眼居周边4）辅助眼居中

27、按新奥法复合衬砌受力机理（3，4）1）二次衬砌为主要受力结构 2）主要由柔性支护抵抗围岩压力 3）柔性支护与围岩共同工作

4）二次衬砌在V类围岩中仅为安全富裕

28、隧道防排水原则为（3，4）1）以排为主2）以施工前堵为主 3）综合治理4）排堵结合

29、衬砌背后排水设施常用（1，2）1）环形软管2）纵向软管 3）塑料防水板4）土工布

30、超前支护方式有（1，2，3）1）超前锚杆2）小导管注浆 3）超前小钢管注浆4）钢拱架

三、判断题（每题1分，共10分）

1、公路隧道施工技术规范是各类隧道施工中执行的通用规范（×）

2、硬质不风化岩亦应尽量减少暴露时间，以免变形加大（√）

3、岩爆多发生在风化强裂的岩层中（×）

4、毫秒爆破法指爆破历时以毫秒计，以减少对围岩扰动（×）

5、仰拱施工宜尽快封闭（√）

6、拱墙背后须用砼，浆砌片石，干砌片石，石渣等回填密实（×）

7、当地质裂缝较大时宜用化学类物质注浆，裂隙较小时宜用单液水泥浆注浆（×）

8、锚杆钻孔方向需沿周边径向施打，尽量平行岩层结构面以减少阻力（×）

9、隧道控制测量精度以中误差衡量，最大误差为中误差2倍（√）

10、二次衬砌施工时间由初次支护何时达到设计强度决定（×）

四、问答题（每题6分，共30分）

1、分析地下水对围岩稳定影响

对软弱围岩——软化、泥化、降低强度，造成坍方、崩介

对破碎围岩——促进坍方

对膨胀性围岩——加大膨胀，使压力加大，顶边鼓起

对软弱结构面——软化，抗剪能力降低

2、试分析全断面开挖与台阶法开挖优缺点

3、围岩加固注浆结束条件是什么？ 注浆压力达到设计终压

注浆量已达计算值80%以上 全段单孔无漏注

效果检查合格——分析记录、钻芯取样、超声检测

4、钢拱架支架有什么特点？ 整体刚度大，增大早期支护

与锚杆、钢筋网、喷射砼能良好结合，形成联合支护

现场加工方便，架设方便 适应断面变化灵活性

5、分析开挖爆破的基本要求 开挖轮廓规则、平整、欠挖量少 对围岩扰动少，对周围污染少

爆破后石渣块度大小适中，便于装渣 钻眼工作量少，爆破材料消耗少

五、分析题（每题10分，共20分）

1、软弱围岩隧道施工应采用哪些措施（并举工作中实例说明）。

超前支护（锚杆、小导管、管棚、注浆等）

喷锚防止剥离

斜锚杆——向上方倾斜30°~60°

采用分部开挖，环状开挖，留核心土等开挖方法 防止地层松驰——地表注浆、垂直锚杆

2、分析隧道衬砌开裂原因及处理措施

原因：设计方面——围岩类别定位不当，衬砌厚度不足

环境改变——渗水使水压力变大，围岩软化、压力变大，人为扰动（如挖煤）

施工因素——拱背回填不密实，改变了拱圈受力状态，温度、收缩应力控制不当引起收缩裂缝

措施：施工时预防——加减水剂，膨胀剂，降低水灰比以减少收缩变形，初次支护与二次支护加隔离层以降低剪力传虎 加强振捣提高密度 易开裂处配少量钢筋网

善后处理——外加钢筋砼套拱 围岩注浆以减少水渗透

加打迈式锚杆——钻进、注浆、锚固合一的一种锚杆，它可在无法成孔破碎地层施打锚杆 胶结材料灌缝 拱背压浆填实

内面凿去部分砼挂网补喷砼

第三篇：监理工程师考试合同管理 判断题

合同管理——判断题

判断题（10题/10分）

1、保证合同的当事人是权利人和义务人（）

2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等（）

3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同（）

4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）

5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）

6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）

7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（）

8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（）

9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失

10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动（）

答案：

1、×

2、×

3、√

4、√

5、√

6、×

7、√

8、×

9、×

10、√

判断题（10题/10分）

1、施工招标的招标广告属于要约（）

3、保证合同的当事人是债权人和保证人（）

4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）

5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）

6、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（）

7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）

8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了（）

9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（）

10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利（）

答案：

1、×

2、×

3、√

4、√

5、√

6、√

7、×

8、√

9、×

10、√

判断题（每小题1分，共10分）

1、在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。（）

2、保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。（）

3、因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。（）

4、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 1

2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）

（）

5、订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资

者不需要立即退还。（）

6、承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手

续和保险手续。（）

7、施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。（）

8、工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。（）

9、当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。（）

10、项目后修复工程只能采用成本加酬金合同。（）

答案：1.√2.Χ3.√4.√5.Χ6.Χ7.Χ8.Χ9.√10.√

判断题（10题/10分）

1、公民即自然人，是经济法律关系的主体。（）

2、对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。（）

3、无效合同从执行时起即不具有法律效力。（）

4、根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。（）

5、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用承揽合同的有关规定。（）

6．投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特

定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。（）

8、保留金待竣工验收合格时一次发还。（）

10、中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。（）

答案：

1、√

2、√3、4、√

5、√6、7、√8、9、√

10、√

判断题(每题1分，共10分)

1.指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。()

2.承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。()

3.一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。()

4.承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。()

5.非关键线路的图纸迟交一定可以延期。()

6.标底编制的方法是概预算编制法。()

7.业主与监理的关系的被委托与委托的关系。()

8.标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。()

9.按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。()

10.承诺是受要约人同意要约的意思表示。()

答案：1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√10.√

判断题（10分）

1、合同解除后就不得再要求损害赔偿。（）

2、损害赔偿与支付违约金性质相同。（）

7、评标委员会的成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

9、除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。（）

3．违约金应与实际损害相关。（）

4．要约是订立合同的必经阶段。（）

5．要约的内容不必具体确定。（）

6．违约责任具有一定的制裁性。（）

7．损害赔偿是违约责任的主要方式。（）

8．损害赔偿可以由当事人约定。（）

9．附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。（）

10．迟延履行是违约形态的一种类型。（）

答案：

1、（×）

2、（×）3．（×）4．（√）5．（×）6．（√）7．（√）8．（√）9．（√）10．（√）是非题（正确的打“√”，错误的打“ × ”，每题2分，共20分）

l、除合同另有规定外，无监理工程师事先书面同意，承包商不得将工程的任何部分分包出去。（）

2、根据FIDIC条款，监理工程师的一切工作职责和权力均来自合同。（）

3、业主与监理工程师之间是监理咨询合同关系，业主与承包商之间是施工合同关系。（）

4、可补偿延误与不可原谅延误同时存在的情况下，承包商可以获得工期延长。（）

5、如果监理工程师根据合同规定发布了进行工程变更的书面指令，则承包商不论对此是否有异议，都必须无条件地执行此种指令。（）

6、监理单位应在施工招标前选定或通过招标方式确定。（）

7、承包商的索赔提出必须在索赔事件始发的28天以内及时报告给监理工程师。（）

8、当业主的违约事件发生后，承包商无权终止合同。（）

9、凡是利用世界银行贷款兴建的丁程项目，都必须采用国际性公开招标的方式，并采用FIDIC 合同条款。（）

10、计日工在无监理工程师批准的情况下，允许加班，并支付其加班费用。（）

答案：

1、√。

2、√。

3、√。

4、×。

5、√。

6、√。

7、√。

8、×。

9、√。

10、×。

是非题（正确的打“√”，错误的打“ × ”，每题2分，共20分）

1．违约方只要支付了违约金和赔偿金，就可以不再履行合同。（）

2、根据FIDIC条款，监理工程师的一切工作职责和权力均来自合同。（）

3、．由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标

价标底请建设行政主管部门审核。（）

4、可补偿延误与不可原谅延误同时存在的情况下，承包商可以获得工期延长。（）

5、如果监理工程师根据合同规定发布了进行工程变更的书面指令，则承包商不论对此是否有异议，都

必须无条件地执行此种指令。（）

6、监理单位应在施工招标前选定或通过招标方式确定。（）

7、承包商的索赔提出必须在索赔事件始发的28天以内及时报告给监理工程师。（）

8、当业主的违约事件发生后，承包商无权终止合同。（）

9、凡是利用世界银行贷款兴建的丁程项目，都必须采用国际性公开招标的方式，并采用FIDIC 合同条款。（）

10、计日工在无监理工程师批准的情况下，允许加班，并支付其加班费用。（）

答案：

1、×。

2、√。

3、×。

4、×。

5、√。

6、√。

7、√。

8、×。

9、√。

10、×。

判断题

1、经济法律关系的主体是指经济法律关系的参加者或当事人。（）

2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于3家。（）

3、在监理合同中，额外工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。（）

4、监理合同的有效期是指工程准备工作开始，到施工任务完成。（）

5、由于地震导致的损失不属于不可抗范畴。（）

6、按照FIDIC〈施工合同条件〉的规定，施工中遇到外界人为干扰是属于承包人应承担的风险。

7、承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，自行决定后通知业主。（）

8、施工合同范本中，“费用”一词体现的是合同履行过程中的责任，其含义是包括在合同价款内应给承

包人的支付款。（）

9、发包人和设计人在设计合同必须明确设计要求。按照设计合范本的规定，对于初步设计文件，应满

足编制施工招标文件的要求。（）

10、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须进行招标。（）

11、在建设工程的过程中，定金是最常用的一种担保方式。（）

12、承诺是希望和他人订立合同的意思表示（）

13、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。（）

14、招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。（）

15、邀请招标的邀请家数以7-9家为宜，但不应少于5家。（）

16、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。（）

17、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后28天内向监理工程师发出索赔意向通知。

18、业

主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。

19、在工程建设施工过程中，监理工程师检查、检验合格后，又发现由承包方原因引起的质量问题，应

由监理单位承担发生的费用。（）

20、对发包人强行使用的未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，出现质量问题由发包人承担责任。（）

21、监理工程师有权进行合同内没有规定的检查试验，但这种额外试验费用由业主承担。（）

22、工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人和业主联名投保，保险费由业主承担。（）

23、公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采

用他认为合理、经济的施工方法，监理工程师不得干预。（）

24、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或

者赔偿损失等违约责任。

规定。

（）（）（）

25、依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其

26、当事人应当遵循平等公正原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密的义务。

27、建设工程合同可以采取口头形式。责任。

28、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿（）

29、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30、投标人参加投标，不得弄虚作假，不得与其它投标人互相串通投标，不得采取贿赂以及其它不正当手段谋取中标，不得妨碍其它投标人投标。

（）4

第四篇：监理工程师考试

关于2012全国监理工程师执业资格

考试工作有关事项的通知

各县（区）人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局，市各有关单位：根据江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省住房和城乡建设厅《关于2012全国监理工程师执业资格考试工作有关事项的通知》（苏人社发〔2011〕591号）文件精神，为做好2012淮安市监理工程师执业资格考试考务工作，现将有关事项通知如下：

一、组织分工

（一）我市2012监理工程师执业资格考试工作由市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局共同负责，具体考务及报名工作由市人事考试中心组织实施。

（二）考试报名资格审查工作由市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局共同负责。

二、时间安排与考点设置

2012年监理工程师执业资格考试的考点考场原则上定在淮安市区，具体可从准考证上获知。

三、考试科目与管理模式

2012监理工程师执业资格考试仍设《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》4个科目。

监理工程师执业资格考试成绩实行滚动管理。参加全部4个科目考试的考生在连续2个考试内通过全部考试科目为合格；符合免试条件参加2个科目考试的当年全部通过为合格。

四、试题题型与答题方式

《建设工程监理案例分析》科目试题为主观题，在试卷上作答，其余3科为客观题，在答题卡上作答。答题用草稿纸由考点统一发放、回收。

考生应考时，可携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器，其他物品应统一放置。考场上应备有草稿纸，供考生索取，考后收回。

考生“严禁携带资料及手机等通讯工具入座，违者按一般违纪违规行为处理。考试开始后，如使用手机（开机状态）的，按严重违纪违规行为处理。”各县（区）人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局报名宣传时要公示此要求。

五、报考条件

（一）凡中华人民共和国公民、香港、澳门居民，遵纪守法，具有工程技术或工程经济专业大专（含大专）以上学历，并具备下列条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格全科（4科）考试：

1．按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务，并任职满3年。

2．按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业高级职务。

（二）免试部分科目条件：

对从事工程建设监理工作并同时具备下列四项条件的报考人员，可免试《建设工程合同管理》和《建设工程质量、投资、进度控制》两科。

1．1970年（含70年）以前工程技术或工程经济专业大专（含大专）以上毕业。

2．按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业高级职务。

3．从事工程设计或工程施工管理工作满15年。

4．从事监理工作满1年。

（三）报名条件中所规定的有关工作年限的要求，其截止日期为2012年12月31日。

六、报名组织

（一）2012全国监理工程师执业资格考试采取网上报名、网上支付的报名组织方式。我市报名时间： 2012年1月19日至2012年2月15日，报名网址：。

（二）凡新报考者，网上支付成功后，请按规定将有关报名材料于2012年1月19日至2012年2月18日工作日（节假日不受理）期间送市人事考试中心市区服务点（大治路22号，创业指导中心一楼大厅）接受资格审查。联系电话：83341204，联系人：宋振宇。逾期未送达者视为自行放弃。

办理资格审查手续时需提供以下材料：

1．相应的学历证书及复印件；专业技术职务（限工程技术或工程经济专业）资格证书及复印件；

2．本人身份证（或军官证）及复印件；

3．所在单位开具的有效业务工作证明(式样见附件)；

4．网上下载打印的2012报名表(加盖所在单位公章)。

5．本人近期1寸同底免冠照片2张（贴于报名表指定位置）；

新报名参加考试的人员应对照报考条件认真检查报考资格。网报期间，考务人员只审核考生照片，不审核报名资格。如网上支付成功后，一旦在审查中

被查出不具备报考条件而被取消报考资格者，所支付报考费(含报名费和考务费)将不再退回，责任自负！

（三）往年已参加过考试的老考生，只需在网上报名时填交上考试的档案号和今年报考科目，经网上支付成功后即可完成报名，不需再提交其他报考证明材料备查。

（四）考生报名时，应诚实、准确填写各项报名信息。如有差错，考生可携带本人身份证到市人事考试中心填写一份《报名信息更改记录表》，以便及时报省考试中心进行修改。信息更改受理时间：2012年1月20日-2月18日，逾期不再受理。提醒：根据人社部考试中心最新文件精神，考生信息在报名结束后不可更改。

（五）5月16日起，考生可登录所报名网站下载打印准考证。

七、收费事宜

根据江苏省物价局、江苏省财政厅有关文件精神，2012年监理工程师执业资格考试《工程建设合同管理》、《工程建设质量、投资、进度控制》、《工程建设监理基本理论与相关法规》3科按每人每科60元标准收取考试费（含考务费、试卷费、答题纸[卡]费等），《工程建设监理案例分析》科目按每人120元标准收取考试费，报名费按每人10元收取。有发票需求的考生，凭准考证和本人身份证在考后15日内到考试中心市区服务点（大治路22号，创业指导中心一楼大厅）领取，逾期不再办理。

八、教材及培训

全省考试教材的征订和考前辅导等各项管理工作由省住房和城乡建设厅负责。具体事宜详见江苏建设人才网（）。

考试报名咨询电话：83671403（李生弓）83341204（宋振宇）

附件：业务证明范本

淮安市人力资源和社会保障局淮安市住房和城乡建设局

二○一一年一月十八日

附件：

证明

我单位xxx同志，从事工程监理工作已满xx年。特此证明。

xx单位（红章）

xx年xx月xx月

第五篇：2015年水利监理工程师判断题(88分)

判断题（每题1分，共100分）

（1）在进度计划实施过程中，控制关键路线的进度，并不是保证工程按期完成的关键。正确

（2）监理单位的监理能力和监理效果不一定取决于监理人员素质、专业配套能力、监理经历以及管理水平等。错误

（3）建设单位必须向有关的勘察、设计、施工和工程监理等单位提供与建设单位有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。正确

（4）对合同工程量清单中未单列但又属于合同约定承包人应完成的项目，监理人应不予计量。错误

（5）工程计量是发包人向承包人支付工程价款的主要依据。正确

（6）水利部是全国水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门。正确

（7）《水利水电土建工程施工合同条件》规定，第一次工程预付款支付需待承包人主要设备进入工地后，其完成的工作和进场的设备的估算价值已达到预付款金额时支付。错误

（8）水利工程建设监理单位水利工程施工监理专业资质分为甲级、乙级和丙级。正确

（9）中国水利学会应当对水利工程建设项目评标专家资格进行监督与管理。错误

（10）上道工序或上一单元工程未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单元工程施工。正确

（11）监理单位发现环境保护措施不符合要求或存在生态破坏、环境污染隐患，未及时要求施工单位暂时停止施工而构成犯罪的，依法追究法定代表人的刑事责任。错误

（12）招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件，但不包括拟签订合同的主要条款。错误

（13）监理人员资格管理工作内容包括监理人员资格考试、考核、审批、培训和监督检查等。正确

（14）项目监理招标一般不宜分标。如若分标，各监理标的监理合同估算价应当在100万元人民币以上。错误

（15）按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合监理规划和合同要求。错误

（16）监理人可以随时使用承包人的施工控制网，承包人应及时提供必要的协助。正确

（17）招标人委托招标代理机构办理招标事宜时，受委托的招标代理机构应符合水利工程建设项目招标代理有关规定的要求。正确

（18）水利工程建设监理工程师变更注册监理企业的，不应提交原注册监理企业同意变更证明文件。错误

（19）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。正确

（20）建设单位不得明示施工单位租赁符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。错误

（21）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。正确

（22）未得到监理人许可的承包人擅自停工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。正确

（23）项目法人应当按照施工合同，及时、足额支付监理单位报酬，不得无故削减或者拖延支付。错误

（24）监理人员不得与被监理单位以及建筑材料和设备供应单位发生监理与被监理关系。错误

（25）监理人员涂改、倒卖、出租、出借、伪造资格（岗位）证书，或者以其他形式非法转让资格（岗位）证书的，吊销相应的资格（岗位）证书。正确

（26）承包人未按合同规定的期限提交索赔意向书，监理人和发包人无权拒绝承包人的索赔要求。错误

（27）在施工过程中，对承包人已完成的工序的测量和计算称为工程计量，简称计量。正确

（28）评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。错误

（29）权利质押是指债务人或者第三人将其《担保法》规定的权利移交债权人，作为债权的担保。正确

（30）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后，投标人送达的投标文件，招标人不应拒收。错误

（31）招标人和中标人不应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。错误（32）合同的担保，是指合同当事人一方，为了保障债权的实现，经双方协商一致或依法律规定而采取的一种保证措施。正确

（33）材料进场前，监理人应审核施工单位提交的材料质量保证资料，并派出监理人员参与施工单位对材料的清点。正确

（34）在实施监理过程中，未经总监理工程师签字的施工图不得用于施工。正确

（35）招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人中任意确定中标人。错误

（36）开标人员应当在开标时检查出席开标会议的投标人法定代表人的证明文件或者授权代表人有关身份证明。正确

（37）材料使用前，监理人应审核施工单位提交的材料试验报告和资料，经确认签证后方可用于施工。正确

（38）省级水行政主管部门指定的行业自律组织或中介机构受中国水利工程协会委托，负责本行政区域内的监理员资格审批工作。正确

（39）监理单位和监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对水利工程建设安全生产承担所有责任。错误

（40）勘察、设计单位不得转包或者依法分包所承揽的工程。正确

（41）县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，对有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。正确

（42）依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用《劳动合同法》有关投标人的规定。错误

（43）监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对建设单位依法追究刑事责任。错误

（44）评标委员会成员不得收受投标人的财物或者其他好处。正确

（45）施工单位不得转包或者违法分包工程。正确

（46）在施工合同履行过程中，发包人要取消合同任何一项工作，应由监理人发布变更指示，按变更处理，但被取消的工作可以由发包人雇佣其他承包人实施。错误

（47）按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，而不是划分设计、施工单位质量责任的前提。错误（48）评标委员会按照评标程序、标准和方法评完标后，应当向招标人提交经评标委员主任签字的书面评标报告。正确

（49）按照《水利工程建设监理工程师注册管理办法》，申请人为国家公务员或依照公务员管理的现职工作人员的，不予监理工程师注册。正确

（50）从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。正确

（51）监理单位的产品并不是高智能、高质量的技术服务，是智能型企业。错误

（52）工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。正确

（53）按照《水利工程建设监理工程师注册管理办法》，在两个以上监理单位申请注册执业的，应准予监理工程师注册。错误

（54）监理单位离开原住所承接监理业务，要遵守当地人民政府颁发的监理法规，应向监理工程所在地的省建设行政主管部门备案登记，接受监督管理。正确

（55）施工组织设计是规划和指导即将建设的工程施工准备到竣工验收全过程的综合性技术经济文件。正确

（56）建设单位不得明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。正确

（57）监理人应当严格按照施工合同约定计量项目范围进行计量正确

（58）建设单位不得对施工、监理单位提出符合建设工程安全生产法律要求。错误

（59）监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，构成犯罪的，免予刑事责任。错误

（60）水利工程建设监理单位应当按照《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003规定，建立建设监理的工作制度。正确

（61）进度控制的任务主要是在施工阶段，按照合同严格计量与支付管理和变更管理，进行工程进度款签证、变更审核和控制索赔，在工程完工阶段审核工程结算。错误

（62）设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，并考虑项目周边环境对施工安全的影响，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。正确

（63）生产安全事故调查组成员不应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。错误

（64）承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需管理和修复费用由发包人承担。错误

（65）项目法人委托监理业务，不应当执行国家规定的工程监理收费标准。错误

（66）保修责任担保是保证承包人按合同规定在保修责任期中完成对工程缺陷的修复义务而提供的担保。正确

（67）招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，无须在招标文件中载明。错误

（68）建设监理合同一经双方当事人签订，即具有法律约束力，监理单位应按照合同的约定认真履行。正确

（69）《水利工程建设监理工程师注册证书》和执业印章由监理工程师本人保管，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借、转让和非法扣押、没收。正确

（70）工程预付款是在项目施工合同签订后，由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的一笔款项。正确

（71）开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的次日公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。错误

（72）监理人发布的变更指令内容，必须是属于合同范围以外的变更。错误

（73）监理单位与被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，可以承担该项工程的建设监理业务。错误

（74）通过项目法人委托和授权方式来实施建设监理是建设监理与政府对工程建设所进行的行政性监督管理的重要区别。正确

（75）依法承担施工总承包的企业不可以将非主体工程分包给具有相应专业承包资质 建筑业企业。错误

（76）监理人员不得将质量检测或者检验不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。正确

（77）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体也可以成为保证人。错误

（78）监理单位不得转让监理业务。正确

（79）企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，也不能在授权范围内提供保证。错误

（80）评标标准和方法应当在招标文件中载明,并可在评标时另行制定或者修改、补充任何评标标准和方法。错误

（81）水利工程建设监理单位水利工程建设环境保护监理专业资质分为甲级和乙级。错误

（82）水利部所属流域管理机构对其流域各省的水利工程建设监理实施监督管理。正确

（83）《水利工程建设总监理工程师岗位证书》有效期满需继续从事本岗位工作的，应当在有效期满前30天内，由监理单位到中国水利工程协会申请办理延续手续。正确

（84）《水利水电土建工程施工合同条件》规定，经承包人的自行检查确认隐蔽工程或工程的隐蔽部位具备覆盖条件的，在任何时间内承包人应通知监理人进行检查。错误

（85）如果发包人要取消合同任何一项工作，应由监理人发布变更指示，按变更处理，但被取消的工作不能转由发包人实施，但可由发包人雇佣其他承包人实施。错误

（86）没有总监理工程师签字，建设单位不向施工单位拨付工程款，没有总监理工程师签字，建设单位也不组织验收。错误

（87）合同项目完工并经验收颁发移交证书后，在合同规定时间内，承包人应向监理人提交完工付款申请，经监理人审核后签发最终支付证书。正确

（88）《水利水电土建工程施工合同条件》规定：承包人应在施工合同约定的时间内向监理人提交施工进度计划。正确

（89）施工单位对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行质量检验时，不应在监理单位的监督下现场取样。错误

（90）县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构实施监督检查时，不得妨碍监理单位和监理人员正常的监理活动，不得索取或者收受被监督检查单位和人员的财物，不得谋取其他不正当利益。正确

（91）国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。正确

（92）监理员在监理工程师或者总监理工程师授权范围内从事监理辅助工作。正确

（93）当招标人不具备法定条件时，应当委托符合相应条件的招标代理机构办理招标事宜。正确

（94）两个以上具有资质的监理单位，不能组成一个联合体承接监理业务。错误

（95）招标公告或投标邀请书应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。正确

（96）禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。正确

（97）流域管理机构指定的行业自律组织或中介机构受中国水利工程协会委托，负责本流域管理机构所属单位的监理员资格审批工作。正确

（98）招标代理机构代理项目监理招标时，该代理机构仍可以参加或代理该项目监理的投标。错误

（99）较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故。错误

（100）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少二十日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。错误

监理工程师继续教育客观题考试试卷

判断题（每题1分，共100分）

（1）施工单位在完成相应工程后，应当向项目法人提出验收申请。项目法人经检查认为建设项目具备相应的验收条件的，应当及时组织验收。正确

（2）建设单位应当将施工图设计文件报省级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。错误

（3）按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，而不是划分设计、施工单位质量责任的前提。错误

（4）建设单位不得明示施工单位租赁符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。错误（5）任何部位混凝土开始浇筑前，承包人不必通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。

错误

（6）任何单位和个人不得非法干预，影响评标的过程和结果。正确

（7）按照《水利工程建设监理工程师注册管理办法》，年龄超过60周岁的的，不予监理工程师注册。错误

（8）由于承包人违约引起的暂停施工承包人可以提出增加费用和延长工期的要求。错误（9）县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。正确

（10）建设工程实行总承包的，总承包单位不应当对全部建设工程质量负责。错误

（11）建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标，但可以任意压缩合理工期。错误

（12）两个以上法人可以组成一个联合体，以二个投标人的身份共同投标。错误

（13）评标委员会不可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。错误

（14）建设单位在选择施工单位时，必须按照法律法规的规定，选择有相应资质的单位。正确

（15）项目法人及其工作人员收受监理单位贿赂、索取回扣，依法予以追缴，并处违法所得3倍以下且不超过1万元的罚款。

错误（16）建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程监理手续。错误（17）生产安全事故发生单位主要负责人有在事故调查处理期间擅离职守行为的，处上一年年收入40%至80%的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。错误

（18）工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。正确

错误

（19）未经总监理工程师签字的施工图不得用于施工。正确（20）联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。正确

（21）未得到监理人许可的承包人擅自停工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。正确

（22）由于建设单位提供的原始资料的不真实、不准确和不完整造成工程质量事故，建设单位不必承担相应的责任。错误

（23）监理人员未执行法律、法规和工程建设强制性条文情节严重的，吊销相应的资格（岗位）证书，五年内不得重新申请；造成重大安全事故的，终身不得申请。正确

（24）监理机构对施工单位检测试验的质量控制，是对工程项目的材料质量、工艺参数和工程质量进行有效控制的重要途径。正确（25）质量控制是指在力求实现工程建设项目总目标的过程中，为满足项目总体进度要求所开展的有关的监督管理活动。错误

（26）监理单位不得允许其他单位或者个人以本单位名义承揽水利工程建设监理业务。正确

（27）施工单位项目经理是施工单位驻工地的全权负责人，不必须持有项目经理上岗证书，必须胜任现场履行合同的职责。错误

（28）建设单位应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起25日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。错误（29）在实施建设监理的过程中，监理单位的权力主要是由作为建设项目管理主体的项目法人和承包人通过授权而转移过来的。错误（30）水利工程建设监理单位水利工程建设环境保护监理专业资质分为甲级和乙级。错误（31）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在另一项目中投标。错误（32）建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，应当收取费用。错误

（33）在招标文件要求提交投标文件的截止时间前送达的投标文件，招标人应当拒收。错误（34）刑事责任是指法律关系主体违反国家民事法律规范，所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。错误

（35）评标委员会按照评标程序、标准和方法评完标后，应当向招标人提交经评标委员主任签字的书面评标报告。（36）工程监理实行总监理工程师负责制，总监理工程师享有合同赋予监理单位的全部权利，全面负责受委托的监理工作。正确

（37）中国水利工程协会负责全国总监理工程师、监理工程师资格审批；归口管理全国监理员资格审批，负责水利部直属单位的监理员资格审批工作。正确

（38）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。正确（39）监理单位未对施工组织设计中的施工区环境保护措施进行审查的，依法责令改正；无违法所得的，处1万元以下罚款；有违法所得的，予以没收，并处1万元以上3万元以下罚款。正确（40）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。正确

（41）招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。正确（42）分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。正确

（43）任何单位和个人不得强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜。正确

44）水利工程建设监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，依法可责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。正确

（45）对关键部位、工序或重点控制对象，在施工之前，承包人必须向监理人提交更为详细的施工措施计划，经监理人审批后方能进行施工。正确（46）水利工程建设监理单位不应当采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理。错误

（47）关键路线的工程进度决定了整个计划的工期。正确

（48）给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，不应当双倍返还定金。错误

（49）监理人发布的变更指令内容，必须是属于合同范围以外的变更。正确

（50）生产安全事故发生单位对事故发生负有责任的，发生一般事故的，依法处10万元以上20万元以下的罚款。正确

（51）设计单位和有关设计人员不应当对其设计成果负责。错误（52）招标人无权自行选择招标代理机构委托其办理招标事宜，任何单位和个人可以为招标人指定招标代理机构。错误

（53）可原谅的拖期是指由于承包人的原因而引起的工期延误。错误

（54）项目法人及其工作人员不得索取监理单位的财物或者其他利益。正确（55）建设单位必须在施工前将施工图设计文件送政府有关部门审查，未经审查或审查不合格的，不准使用，否则，将追究建设单位的法律责任。正确（56）项目法人和监理单位应当依法签订监理合同。正确（57）连带责任保证是指当事人在保证合同中约定由保证人与债务人对债权承担连带清偿责任的一种担保方式。错误

（58）监理工程师系岗位职务这一特点，决定了监理工程师必然是终身职务。只有具备资格并经注册上岗，从事监理业务的人员，才能成为监理工程师。错误

（59）监理人在实施监理过程中，应严格按照监理合同约定的计量方法计量。正确（60）监理合同中的服务是指监理人根据施工合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。错误

（61）施工单位可以超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程。错误（62）设计单位和有关设计人员应当对其设计成果负责。设计单位不应当参与与设计有关的生产安全事故分析，并承担相应的责任。错误

（63）项目法人委托监理业务，不应当执行国家规定的工程监理收费标准。错误

（64）监理单位不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《水利工程建设监理单位资质等级证书》。正确

（65）监理人不可以随时使用承包人的施工控制网，承包人应及时提供必要的协助。错误（66）工程计量是发包人向承包人支付工程价款的主要依据。正确

（67）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的并且情况严重的，不应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向有关部门以及项目法人报告。错误（68）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，不应要求施工单位整改。错误（69）经承包人的自行检查确认隐蔽工程或工程的隐蔽部位不具备覆盖条件的，在约定的时间内承包人应通知监理人进行检查。错误（70）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。错误（71）水利工程建设监理工程师注册后死亡或者依法宣告死亡的，由水利部注销其注册证书，收回《水利工程建设监理工程师注册证书》和执业印章。正确（72）监理单位同时具备水利工程施工监理专业资质和乙级以上水土保持工程施工监理专业资质的，方可承担淤地坝中的骨干坝施工监理业务。正确

（73）结算工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。正确（74）建设单位不得对施工、监理单位提出符合建设工程安全生产法律要求。错误（75）招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。正确（76）较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故。错误

（77）依法承担施工总承包的企业不可以将非主体工程分包给具有相应专业承包资质 建筑业企业。错误（78）生产安全事故调查组无权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。错误

（79）保证是指保证人和债权人约定，当债权人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。正确（80）《水利水电土建工程施工合同条件》规定：监理人在收到承包人提交的最终付款申请单和承包人给发包人的书面结清单副本后，在合同规定时间内，出具最终付款证书报送发包人审批。正确

（81）因不可抗力致使施工合同解除的，监理人应根据施工合同约定，就承包人应得到但未支付的工程价款和费用签发付款证书。正确

（82）投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。正确

（83）事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生较大事故的，依法处上一年年收入40%的罚款。正确（84）监理单位应当将项目监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围书面通知被监理单位。正确

（85）招标人应当对投标人进行资格预审或者资格后审。正确

（86）施工设备进场后，未经监理人批准，不得擅自退场或挪作它用。正确

（87）生产安全事故发生单位主要负责人有不立即组织事故抢救行为，不构成犯罪的，依法追究刑事责任。错误

（88）省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当自收到水利工程建设监理单位申请材料之日起20天内提出意见，并连同申请材料转报水利部。正确

（89）在市场经济条件下，项目法人作为建设项目管理的主体，应当拥有监督管理权，所以项目法人实施的项目管理也称之为建设监理。

错误（90）具有水土保持工程施工专业丙级资质的监理单位可以承担 Ⅲ 等水土保持工程的施工监理业务。正确（91）具有机电及金属结构设备制造监理专业乙级资质的监理单位可以承担水利工程中的各类型机电及金属结构设备制造监理业务。错误（92）《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者50 万元以上1亿元以下直接经济损失的事故为重大事故。正确（93）《水利工程建设监理工程师注册证书》和执业印章由监理工程师本人保管，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借、转让和非法扣押、没收。正确

（94）在施工过程中，发生增加合同外任何一项的工作内容情况，使非关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长工期。错误

（95）事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生特别重大事故的，依法处上一年年收入80%的罚款。正确

（96）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。正确（97）按施工合同约定由双方提交的施工组织设计应经监理机构核查、审核或审批方可实施。正确

（98）实行工程总承包的，经建设单位认可或合同约定，总承包单位可以将其承包的部分工作项目分包出去，但要就其所有的承包和工作项目向建设单位负责。正确（99）水利工程建设监理实行总监理工程师负责制。正确

（100）在履行合同过程中，发生不可抗力事件使一方或双方无法继续履行合同时，不能解除合同。错吴

生产安全事故发生单位对事故发生负有责任的，如何进行罚款？（1）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款；（2）发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款；（3）发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款；（4）发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款。